本建设项目宜昌综合维修段2026年一季度基建综合维修工程已由中国铁路武汉局集团有限公司宜昌综合维修段以党政联席会批准建设，建设单位为中国铁路武汉局集团有限公司宜昌综合维修段，建设资金来自段运营成本，项目出资比例为100%，资金已落实，施工图设计文件完备，招标人为中国铁路武汉局集团有限公司宜昌综合维修段。本次招标项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的投标人参加投标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
建设地点：荆门南维修工区、宜昌段部、高坪综合维修车间、枝江北综合维修工区、当阳线路车间共计5处院落。
建设规模：详见工程量清单_。
其他： / 。
2.2 招标范围
招标范围：_宜昌综合维修段2026年一季度基建综合维修工程等工作_。
标段划分：_1个标段，标段号为WHJ-2026-0370-001_。
计划工期：_本工程计划于施工合同签订日起开工，总工期60日历天 。
2.3 其他：__/_。
3. 投标人资格要求
3.1本次招标投标人须具备的资格要求：详见招标公告附表。
|
序号 |
标段号 |
资格条件 |
备注 |
|
1 |
WHJ-2026-0370-001 |
（1）在中华人民共和国境内合法注册的具有独立承担民事责任能力的独立法人，具有有效营业执照。 （2）具有建筑工程施工总承包三级及以上有效资质证书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 （3）拟派项目经理须具备专业级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），具有房屋或附属配套设施改造整修相关的施工和管理经验，且未在其他在建工程项目任职。 （4）具备有效的安全生产许可证。 （5）近5年（递交投标文件之日起前5年内，以合同签订时间为准）具有房屋或附属配套设施改造整修相关施工已完工类似业绩。 （6）零小工程范围内没有被暂停或取消投标资格。 （7）近3年内（递交投标文件之日起前3年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近3年内（递交投标文件之日起前3年内）没有被人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪行为；近3年内（递交投标文件之日起前3年内）不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使任何合同被解除；不存在执行期内失信行为或被限制投标的不良行为。 （8）投标人须为中国铁路武汉局集团有限公司零小工程施工单位库中宜昌综合维修段准入的C级及以上施工单位或集团公司所有B级及以上施工单位。 |
3.2 本次招标 不接受 联合体投标。
3.3资格审查方式：资格后审。
3.4 其他要求： /。
4. 招标文件的获取
4.1 请投标人于2026年3月26日至2026年3月30日（北京时间，下同）下载电子招标文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：王越
电话：010-68819835
手机：13661355191 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：wangyue@zbytb.com
