1.1 招标内容：本项目按项目招标。
110kV变电站变配电工程施工总承包服务：包括但不限于两台63MVA主变及相关无功补偿装置、接地变、10KV开关柜等站内一次系统和站内二次系统、智能化系统、通信系统等采购及安装，系统调测、验收、送电、工程协调等。
以上各项工程的具体设备和材料的数量以技术规范书和图纸为准，实际工程量按照最终审计后的工程量进行结算。
1.1.1建设规模：新建2台110kV/63MVA变压器，新建110kV出线2回、双母线接线（8个GIS间隔，含2个出线间隔、1个母联间隔、3个主变间隔、2个PT间隔），新建3段10kV配电装置、2套8MVarSVG无功补偿装置、3套接地变压器（其中2台兼做站用变）以及配套线缆、桥架等；新建1套二次控制系统、2套操作电源系统、1套通信及远动系统、1套智能化监控系统以及配套线缆、桥架等。（具体以施工图纸和技术规范书为准）。
1.1.2工程量：详见第六章工程量清单。
1.1.3建设地点：山东济南。
★1.1.4质量标准要求：一次性验收合格。
1.1.5技术标准要求：国家、行业及建设单位施工规范及工程验收规范。
1.2 计划工期及保修期：
1.2.1计划工期：
自合同签订生效之日起150个日历日内完成全部施工内容及正式验收和送电。
1.2.2保修期：
自工程终验合格之日起24个月。
1.3 承包方式：施工总承包交钥匙工程。包工、包料（招标人集采部分除外）、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包材料检验、包验收。
1.4 本项目不划分标段。
★1.5本项目设置最高投标限价，最高投标限价为3503.74万元（不含税，含安全生产费、暂列金），其中设备费最高投标限价为2799.76万元（不含税），施工费（含安全生产费、暂列金）最高投标限价为703.98万元（不含税）。投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。
★2．投标人资格要求
2.1营业执照：投标人应为法律上和财务上独立的法人，合法运作并独立于招标人和招标代理机构，提供营业执照扫描件。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。
2.2本项目要求投标人具备有效期内的以下资质（须提供资质证书扫描件）：
（1）国家建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包资质三级及以上或电力工程施工总承包资质三级及以上或施工综合资质；
（2）承装（修、试）电力设施许可证二级及以上；
（3）国家建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》。
如投标人已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》（文号：建市〔2020〕94号）进行换证，则按照相应政策调整文件认定企业资质。
注：投标人提供上述证书扫描件。
2.3业绩要求：投标人须提供2022年1月1日至投标截止日（单项合同以其签订时间为准，框架合同以其订单时间为准）具有110千伏电压等级及以上变电站工程施工业绩至少一个，且单个项目合同金额不少于3000万元。
须提供以下证明材料。
（1）若为单项合同：须提供业绩合同关键页扫描件及至少一张结算发票扫描件；
（2）若为框架合同：须提供业绩合同关键页扫描件及相应订单扫描件，并提供至少一张结算发票扫描件；
（3）业绩合同关键页：包括体现合同首页、合同标的页、合同金额页、签字盖章页等；
（4）单项合同以合同金额为准；多个订单对应一个框架合同的，视为一个合同，以订单累计金额为准。证明材料不全无法确定的业绩，不予认可。
（5）发票须通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验并提供完整查验截图。
2.4人员要求：
（1）企业主要负责人须具备建设行政主管部门颁发的有效期内的安全生产考核合格证书（A证）。
（2）项目负责人须具备建设行政主管部门颁发的注册在本单位的《中华人民共和国一级建造师注册证（机电工程专业）》，并取得建设行政主管部门颁发的有效期内的安全生产考核合格证书（B证）
（3）专职安全生产管理人员须具备建设行政主管部门颁发的有效期内的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）至少1人。
（4）特种作业人员：具备国家应急管理部或其下属行政机构颁发的有效特种作业操作证（高处作业）人员3名、有效特种作业操作证（高压电工作业）人员5名、有效特种作业操作证（低压电工作业）人员3名。
注：（1）须提供以上人员身份证、资格证书及社保部门出具的距离投标截止日近六个月内任意连续三个月的缴纳在本单位的社保证明扫描件。
（2）须提供“注册建造师不得同时在两个及两个以上的在建建设工程项目上担任施工单位项目负责人，且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后专职负责本项目”的承诺函。
2.5增值税专用发票开具能力：承诺中标后向招标人开具符合国家税法规定的增值税专用发票，须提供承诺函。
2.6本项目不接受联合体投标。
2.7投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（12）在最近三年（2023年4月13日至投标截止日）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（13）在最近五年（2021年4月13日至投标截止日）内，被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）。
（14）在最近五年（2021年4月13日至投标截止日）内，被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）。
（15）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外。
（16）近两年（自2024年4月13日至投标截止日）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的。
（17） 中国电信在职员工违规担任供应商法定代表人并参与采购活动的。
（18） 中国电信集团有限公司/中国电信股份有限公司中层及以上管理人员违反有关领导人员配偶、子女及其配偶经商办企业行为管理规定，其配偶、子女及其配偶经商办企业参与采购活动的；
（19） 中国电信领导人员离职或退休后三年内违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关规定任职、投资入股的私营企业、外资企业和中介机构，参与其原任职单位采购活动的；
（20）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对投标人及其投标产品在本项目中执行禁止采购处理措施的。
注：投标人须提供不存在以上情形的承诺函。
2.8单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标。
2.9法律法规规定的其他必须符合的要求。
3．资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。
4．招标文件的获取
4.1招标文件获取时间：2026年3月23日8:30时至2026年3月30日17:00时（北京时间，下同）。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：程姣
电话：010-53605906
手机：15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：chengjiao@zbytb.com
