1.招标条件
本招标项目富裕县2026年高标准农田建设项目第三标段（电力标段）已由齐齐哈尔市农业农村局/齐农局函【2025】108 号文件批准建设，招标人为富裕县农业农村项目综合服务中心，建设资金来自富裕县2026年高标准农田建设超长期国债及地方财政资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称：富裕县2026年高标准农田建设项目第三标段（电力标段）
2.2建设地点：友谊乡
2.3建设规模：规划架设10kv高压输电线路34.812km，低压地埋电输电线路5.446km，安装变压器及配套设备70套。具体详见工程量清单及图纸。
2.4建设内容：规划架设10kv高压输电线路34.812km，低压地埋电输电线路5.446km，安装变压器及配套设备70套。具体详见工程量清单及图纸。
2.5计划工期：计划开工日期：2026年04月10日，计划竣工日期：2027年06月30日，总工期：446日历天；（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）
2.6招标范围：工程量清单及施工图纸包含的全部内容；
2.7质量要求：符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准；
2.8标段划分：本次招标全部工程内容共4个标段，本标段为第三标段。本项目不允许兼投兼中。（如出现情形按否决投标处理）
2.9最高投标限价或合同估算价：6555865.68元。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织，投标人具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级（含）及以上资质或具备国家能源局颁发的 （修、试）电力设施许可证承装三级（含）及以上资质。并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。
3.2投标人拟派项目负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。提供近三个月（2026年1月至2026年3月）（不含开标当月）企业为其缴纳养老保险的有效证明（退休人员提供退休证及返聘合同）。拟投入的项目经理（注册建造师）未承建其它在建项目；（已承建其他项目的注册建造师不得参与本项目投标，如使用已承建其他项目的注册建造师参与本项目投标，其投标文件招标人不予受理；中标后如发现或被举报查实该注册建造师已承建其他项目的（包括但不限于项目经理），招标人将取消其企业的中标资格，并没收投标保证金，已进场施工标段没收履约保证金）
3.3本次招标不接受联合体投标。
3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均无效。
3.5投标人发生合并、分立或变更企业名称的，原公司业绩、不良行为记录和涉案涉诉情况，同时继承有效，应在投标文件中列明，对瞒报其不良行为记录、涉案涉诉情况的取消中标资格。
3.6投标人还需满足的其他条件：
投标人存在以下情形之一的拒绝参与投标：
3.6.1上一年度至投标截止之日前投标人及其法定代表人、拟派项目负责人被列入严重失信主体名单、经营异常名录信息、失信被执行人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单、重大税收违法失信主体、统计严重失信企业名单、安全生产严重失信主体名单，以“信用中国”网站公布的结果为准； ……
3.6.2投标人及其法定代表人、拟派项目负责人近三年内（2023年01月01日至投标截止日）有行贿犯罪记录的（本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录），以“中国裁判文书网” 网站公布的判决结果为准（提供投标截止日前上述网站查询截图，截图应体现时间）；
3.6.3 上一年度至投标截止之日前投标人有串通投标、在招投标活动中弄虚作假行为的。（公示期内招标人将根据实际情况通过行政处罚决定、相关官方网站、“中国裁判文书网”公布的判决载明事实对投标人承诺核实，各投标人需谨慎承诺。）
4.招标文件的获取
下载时间为2026年03月18日16时00分至2026年03月25日16时00分（北京时间，下同），逾期交易平台将不可下载。
本招标项目富裕县2026年高标准农田建设项目第三标段（电力标段）已由齐齐哈尔市农业农村局/齐农局函【2025】108 号文件批准建设，招标人为富裕县农业农村项目综合服务中心，建设资金来自富裕县2026年高标准农田建设超长期国债及地方财政资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称：富裕县2026年高标准农田建设项目第三标段（电力标段）
2.2建设地点：友谊乡
2.3建设规模：规划架设10kv高压输电线路34.812km，低压地埋电输电线路5.446km，安装变压器及配套设备70套。具体详见工程量清单及图纸。
2.4建设内容：规划架设10kv高压输电线路34.812km，低压地埋电输电线路5.446km，安装变压器及配套设备70套。具体详见工程量清单及图纸。
2.5计划工期：计划开工日期：2026年04月10日，计划竣工日期：2027年06月30日，总工期：446日历天；（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）
2.6招标范围：工程量清单及施工图纸包含的全部内容；
2.7质量要求：符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准；
2.8标段划分：本次招标全部工程内容共4个标段，本标段为第三标段。本项目不允许兼投兼中。（如出现情形按否决投标处理）
2.9最高投标限价或合同估算价：6555865.68元。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织，投标人具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级（含）及以上资质或具备国家能源局颁发的 （修、试）电力设施许可证承装三级（含）及以上资质。并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。
3.2投标人拟派项目负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。提供近三个月（2026年1月至2026年3月）（不含开标当月）企业为其缴纳养老保险的有效证明（退休人员提供退休证及返聘合同）。拟投入的项目经理（注册建造师）未承建其它在建项目；（已承建其他项目的注册建造师不得参与本项目投标，如使用已承建其他项目的注册建造师参与本项目投标，其投标文件招标人不予受理；中标后如发现或被举报查实该注册建造师已承建其他项目的（包括但不限于项目经理），招标人将取消其企业的中标资格，并没收投标保证金，已进场施工标段没收履约保证金）
3.3本次招标不接受联合体投标。
3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均无效。
3.5投标人发生合并、分立或变更企业名称的，原公司业绩、不良行为记录和涉案涉诉情况，同时继承有效，应在投标文件中列明，对瞒报其不良行为记录、涉案涉诉情况的取消中标资格。
3.6投标人还需满足的其他条件：
投标人存在以下情形之一的拒绝参与投标：
3.6.1上一年度至投标截止之日前投标人及其法定代表人、拟派项目负责人被列入严重失信主体名单、经营异常名录信息、失信被执行人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单、重大税收违法失信主体、统计严重失信企业名单、安全生产严重失信主体名单，以“信用中国”网站公布的结果为准； ……
3.6.2投标人及其法定代表人、拟派项目负责人近三年内（2023年01月01日至投标截止日）有行贿犯罪记录的（本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录），以“中国裁判文书网” 网站公布的判决结果为准（提供投标截止日前上述网站查询截图，截图应体现时间）；
3.6.3 上一年度至投标截止之日前投标人有串通投标、在招投标活动中弄虚作假行为的。（公示期内招标人将根据实际情况通过行政处罚决定、相关官方网站、“中国裁判文书网”公布的判决载明事实对投标人承诺核实，各投标人需谨慎承诺。）
4.招标文件的获取
下载时间为2026年03月18日16时00分至2026年03月25日16时00分（北京时间，下同），逾期交易平台将不可下载。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：程姣
电话：010-53605906
手机：15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：chengjiao@zbytb.com
