中煤榆阳10万千瓦风电项目已批准建设，项目建设单位为中煤（榆林）新能源科技有限公司，资金已落实。本次采购人为中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司，目前已具备采购条件，现对该项目中煤榆阳10万千瓦风电项目风机及箱变安装工程（建安六标）施工专业分包进行公开谈判。

该项目资金已落实，具备采购条件。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

陕西省榆林市榆阳区

2.2 工程概况及标段概况

工程概况：中煤榆阳10万千瓦风电项目场址位于陕西省榆林市榆阳区西北侧，场址区距榆林市北约65km处，场址区主要为沙丘和风沙滩地，地势开阔平缓，海拔高度在1230m~1280m之间，地类属性以沙地、荒地为主。场址东南部有国道G424、包茂高速，场址内部有乡道、村道穿过，交通条件较为便利。

本项目设计安装20台EN-200/5.0风力发电机组，总装机容量100MW，新建1座110kV升压站，拟以1回110kV线路送至可可盖110kV变电站，110kV送出线路长度约12.5km。

标段概况：本标段为中煤榆阳10万千瓦风电项目风机及箱变安装工程（建安六标）施工专业分包。

2.3 工期要求

中煤榆阳10万千瓦风电项目风机及箱变安装工程（建安六标）施工专业分包，计划开工日期：2026年05月08日（具体以监理下达的开工令为准）。2026年05月29日升压站完成倒送电，计划2026年6月30日全容量并网发电，总工期54日历天。

2.4 质量要求

中煤榆阳10万千瓦风电项目风机及箱变安装工程（建安六标）施工专业分包 质量要求：施工质量满足设计图纸载明的技术规范和标准，本工程质量标准工程质量符合中国中煤企业标准，达到国家或电力行业质量合格标准（标准有差异的执行高标准），施工质量满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求，达标投产，达到行业优质工程。分项工程合格率100%；整套启动试运期间主要仪表投入率100%，保护投入率100%，自动投入率100%；建设过程中不发生一般及以上质量事故；在合同签订后，如果国内的规范、技术标准或规定作了重大修改，或颁发新的国家规范、标准及规定，则投标人应遵守。招标方鼓励投标方提出更高的质量标准，并在工程中实施。

2.5 采购范围

本次采购工程为中煤榆阳10万千瓦风电项目风机及箱变安装工程（建安六标）施工专业分包

承包范围具体包括但不限于如下：

1.其他施工辅助工程（风机、塔筒二次倒运、临时堆场）

2.发电场设备及安装工程（风力发电机组安装（含塔筒部分，115m11台、125m9台）、低压电缆及通讯光缆敷设、机组变压器安装）

3.负责协助建设单位开展本标段技术监督工作，费用已包含在报价中。

4.承包人负责本标段部分设施拆除，对原来的建筑物、构筑物、钢结构等进行修改或增加、二次加固费用均已包含在报价中。

5.临时工程费、雨季施工费和冬季施工供暖费（含冰雪清理费用）均已含报价中。

6.按照采购人要求完成本标段施工期、运行期施工场区内所需的宣传标语，负责按照中国中煤要求制作与安装本标段与本工程建设相关的各种临时、永久标志牌费用均已包含在报价中。

7.响应人负责按照建设单位档案管理要求进行搜集、整理工程建设过程中本标段的全部档案资料并负责整理移交、竣工档案验收工作费用均已包含在报价中。

8.本公告提出的是对本标段工程的最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在合同中并未列入而且确实是项目可靠、稳定、功能、安全的运行中应该有的，并且满足合同及合同附件对整个项目的性能保证值要求所必须的，均应由承包人负责将所缺的设备、材料、建筑、技术资料、专用工具、备品备件、服务等补上，其费用包括在总价中。

9.全部工作应满足中国中煤、地方政府及电网公司要求。

承包人自行承担的工程施工所需的以下临时工程（包括但不限于）：

（1）施工交通、施工临时住房及办公、供水、临时照明、供电及施工通讯；

（2）机械修配、材料加工等附属设施；

（3）生产、生活污水及垃圾收集的临时环保设施；

（4）生产、生活临时电气设备及安装调试物

（5）设备材料堆场、仓库。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格；响应人必须具有电力工程施工总承包三级及以上资质，或具有特种工程专业承包，不分等级（特殊设备起重吊装）。

3.1.2企业资产（财务要求）：响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态，提供近3年财务会计报表（2022-2024年）。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1） 项目经理资格要求：一级建造师执业资格及建筑企业安全员B证；

（2）项目技术负责人的资格要求：具有二级建造师或中级及以上职称；

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员C证；

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有质量员证；

3.1.4 企业工程业绩要求：响应人在近5年内具有风机及箱变安装工程类似施工业绩1项及以上；

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的）。

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体投标。

4.谈判文件的获取

1.凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于2026年03月18日至2026年03月22日17时00分前（北京时间）……获取采购文件。

本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：程姣
电话：010-53605906
手机：15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：chengjiao@zbytb.com