中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交安源富民大厦建设项目，项目业主为萍乡市安兴投资有限公司。其中安源富民大厦建设项目包含的室外景观园林及管网工程已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行室外景观园林及管网工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交安源富民大厦建设项目室外景观园林及管网工程专业分包采购文件参与本项目室外景观园林及管网工程采购。

2.项目概况与采购范围

2.1建设地点:江西省萍乡市安源区安源镇，东起319国道、南至萍安大道。

2.2工程概况及标段概况

本项目总占地面积10616.86平方米，总建筑面积72882.23平方米，其中计容建筑面积52749.54平方米，不计容建筑面积20132.69平方米。地上建筑52749.54平方米，均为办公。地下建筑20132.69平方米，功能为地下车库、人防及设备用房。地块人行主出入口位于东南角，次出入口位于东侧和西侧:机动车出入口在319国道与萍安大道上各设一个。场地内设有地上机动车停车位54个，地下机动车停车位475个，地上非机动车停车位127个,地下非机动车停车位365个。本项目采用装配式建筑，装备率不低于30%，绿色建筑一星标准设计、建设施工。

标段划分：1个标段

2.3工期要求

计划开工日期为2027年05月，具体开工以招标人（中国电建集团江西省水电工程局有限公司）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）

2.4质量要求

依据国家及地方相关法律法规、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、建筑工程各专业工程施工质量验收规范及主合同文件中所有业主之其他相关工程质量规定，并需在存有任何标准不一致时按较高标准的要求执行，工程质量一次验收合格。并配合荣获“江西省房屋市政工程”、“绿色施工和智慧工地示范项目”、“江西省优质建设工程奖（杜鹃花奖）”。

2.5采购范围

分包内容：本工程施工范围内的厂区景观园林及室外管网工程，包括但不限于厂区的地面硬化、地砖敷设、绿化、园区照明、围墙施工、厂区室外道路及给水系统、生活污水系统、雨水系统施工等。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/。

3.1.3企业主要人员要求：/

3.1.4企业工程业绩要求：类似工程业绩

3.1.5企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的；

（5）未被法院列为被执行人，且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2026年3月20日18时00分前下载采购文件；

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2026年3月26日11时00分。

本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：张培
电话：010-53658120
手机：13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：zhangpei@zbytb.com