1.采购条件中煤榆阳10万千瓦风电项目已批准建设，项目建设单位为中煤（榆林）新能源科技有限公司，资金已落实。本次采购人为西北水利水电工程有限责任公司，目前已具备采购条件，现对该项目中煤榆阳10万千瓦风电项目风机及箱变基础工程劳务分包进行公开谈判。凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判文件参与本项目公开谈判。该项目资金已落实，具备采购条件。
2.项目概况与采购范围2.1建设地点陕西省榆林市榆阳区2.2工程概况及标段概况工程概况：中煤榆阳10万千瓦风电项目场址位于陕西省榆林市榆阳区西北侧，场址区距榆林市北约65km处，场址区主要为沙丘和风沙滩地，地势开阔平缓，海拔高度在1230m~1280m之间，地类属性以沙地、荒地为主。场址东南部有国道G424、包茂高速，场址内部有乡道、村道穿过，交通条件较为便利。本项目设计安装20台WTG-200/5.0风力发电机组，总装机容量100MW，新建1座110kV升压站，本期共计4回35kV集电线路接入站内新建的110kV升压站35kV侧，拟以1回110kV线路送至可可盖110kV变电站，110kV送出线路长度约11km(架空线路10km+电缆1km)，可可盖变电站扩建1个110kV出线间隔。标段概况：本标段为中煤榆阳10万千瓦风电项目风机及箱变基础工程劳务分包。2.3工期要求中煤榆阳10万千瓦风电项目风机及箱变基础工程劳务分包，计划开工日期：2026年3月20日（具体以监理下达的开工令为准）。计划于2026年6月15日风机及箱变基础施工完成，工期88日历天。2.4质量要求中煤榆阳10万千瓦风电项目风机及箱变基础工程劳务分包质量要求：施工质量满足设计图纸载明的技术规范和标准，本工程质量标准工程质量符合中国中煤企业标准，达到国家或电力行业质量合格标准（标准有差异的执行高标准），施工质量满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求，达标投产，达到行业优质工程。分项工程合格率100%；整套启动试运期间主要仪表投入率100%，保护投入率100%，自动投入率100%；建设过程中不发生一般及以上质量事故；在合同签订后，如果国内的规范、技术标准或规定作了重大修改，或颁发新的国家规范、标准及规定，则响应人应遵守。采购方鼓励响应方提出更高的质量标准，并在工程中实施。2.5采购范围本次采购工程为中煤榆阳10万千瓦风电项目风机及箱变基础工程劳务分包本标承包范围包括（但不限于）：承包范围具体包括但不限于如下：发电场工程（风电机组基础工程(20座）、机组变压器基础工程（20座）、风电机组及箱变接地工程）、其他工程（安全监测工程、工程质量检查检测）。响应人负责本标段部分设施拆除，对原来的建筑物、构筑物、钢结构等进行修改或增加、二次加固费用均已包含在报价中。临时工程费、雨季施工费和冬季施工供暖费（含冰雪清理费用）均已含报价中。负责协助建设单位开展本标段技术监督工作，费用已包含在报价中。按照采购人要求完成本标段施工期、运行期施工场区内所需的宣传标语，负责按照中国中煤要求制作与安装本标段与本工程建设相关的各种临时、永久标志牌费用均已包含在报价中。响应人负责按照建设单位档案管理要求进行搜集、整理工程建设过程中本标段的全部档案资料并负责整理移交、竣工档案验收工作费用均已包含在报价中。全部工作应满足中国中煤、地方政府及电网公司要求。承包人自行承担的工程施工所需的以下临时工程（包括但不限于）：（1）施工交通、施工临时住房及办公、供水、临时照明、供电及施工通讯；（2）机械修配、材料加工等附属设施；（3）生产、生活污水及垃圾收集的临时环保设施；（4）生产、生活临时电气设备及安装调试物；（5）材料堆场、仓库。
3.响应人资格要求
3.1企业要求3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格；响应人必须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质或施工劳务资质。3.1.2企业资产（财务要求）：响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态，提供近3年财务会计报表（2022-2024年）。3.1.3企业主要人员要求：（1）项目经理资格要求：一级建造师执业资格及建筑企业安全员B证；（2）项目技术负责人的资格要求：具有二级建造师或中级及以上职称；（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员C证；（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有质量员证；3.1.4企业工程业绩要求：响应人在近5年内具有风机及箱变基础工程类似施工业绩1项及以上；3.1.5企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体响应。
4.谈判采购文件的获取
1.凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于2026年02月27日至2026年03月02日17时00分前（北京时间）获取采购文件。
2.项目概况与采购范围2.1建设地点陕西省榆林市榆阳区2.2工程概况及标段概况工程概况：中煤榆阳10万千瓦风电项目场址位于陕西省榆林市榆阳区西北侧，场址区距榆林市北约65km处，场址区主要为沙丘和风沙滩地，地势开阔平缓，海拔高度在1230m~1280m之间，地类属性以沙地、荒地为主。场址东南部有国道G424、包茂高速，场址内部有乡道、村道穿过，交通条件较为便利。本项目设计安装20台WTG-200/5.0风力发电机组，总装机容量100MW，新建1座110kV升压站，本期共计4回35kV集电线路接入站内新建的110kV升压站35kV侧，拟以1回110kV线路送至可可盖110kV变电站，110kV送出线路长度约11km(架空线路10km+电缆1km)，可可盖变电站扩建1个110kV出线间隔。标段概况：本标段为中煤榆阳10万千瓦风电项目风机及箱变基础工程劳务分包。2.3工期要求中煤榆阳10万千瓦风电项目风机及箱变基础工程劳务分包，计划开工日期：2026年3月20日（具体以监理下达的开工令为准）。计划于2026年6月15日风机及箱变基础施工完成，工期88日历天。2.4质量要求中煤榆阳10万千瓦风电项目风机及箱变基础工程劳务分包质量要求：施工质量满足设计图纸载明的技术规范和标准，本工程质量标准工程质量符合中国中煤企业标准，达到国家或电力行业质量合格标准（标准有差异的执行高标准），施工质量满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求，达标投产，达到行业优质工程。分项工程合格率100%；整套启动试运期间主要仪表投入率100%，保护投入率100%，自动投入率100%；建设过程中不发生一般及以上质量事故；在合同签订后，如果国内的规范、技术标准或规定作了重大修改，或颁发新的国家规范、标准及规定，则响应人应遵守。采购方鼓励响应方提出更高的质量标准，并在工程中实施。2.5采购范围本次采购工程为中煤榆阳10万千瓦风电项目风机及箱变基础工程劳务分包本标承包范围包括（但不限于）：承包范围具体包括但不限于如下：发电场工程（风电机组基础工程(20座）、机组变压器基础工程（20座）、风电机组及箱变接地工程）、其他工程（安全监测工程、工程质量检查检测）。响应人负责本标段部分设施拆除，对原来的建筑物、构筑物、钢结构等进行修改或增加、二次加固费用均已包含在报价中。临时工程费、雨季施工费和冬季施工供暖费（含冰雪清理费用）均已含报价中。负责协助建设单位开展本标段技术监督工作，费用已包含在报价中。按照采购人要求完成本标段施工期、运行期施工场区内所需的宣传标语，负责按照中国中煤要求制作与安装本标段与本工程建设相关的各种临时、永久标志牌费用均已包含在报价中。响应人负责按照建设单位档案管理要求进行搜集、整理工程建设过程中本标段的全部档案资料并负责整理移交、竣工档案验收工作费用均已包含在报价中。全部工作应满足中国中煤、地方政府及电网公司要求。承包人自行承担的工程施工所需的以下临时工程（包括但不限于）：（1）施工交通、施工临时住房及办公、供水、临时照明、供电及施工通讯；（2）机械修配、材料加工等附属设施；（3）生产、生活污水及垃圾收集的临时环保设施；（4）生产、生活临时电气设备及安装调试物；（5）材料堆场、仓库。
3.响应人资格要求
3.1企业要求3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格；响应人必须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质或施工劳务资质。3.1.2企业资产（财务要求）：响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态，提供近3年财务会计报表（2022-2024年）。3.1.3企业主要人员要求：（1）项目经理资格要求：一级建造师执业资格及建筑企业安全员B证；（2）项目技术负责人的资格要求：具有二级建造师或中级及以上职称；（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员C证；（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有质量员证；3.1.4企业工程业绩要求：响应人在近5年内具有风机及箱变基础工程类似施工业绩1项及以上；3.1.5企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体响应。
4.谈判采购文件的获取
1.凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于2026年02月27日至2026年03月02日17时00分前（北京时间）获取采购文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：程姣
电话：010-53605906
手机：15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：chengjiao@zbytb.com
