中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交乐东县佛罗镇大网寮陆基海水养殖集中取排水设施项目，项目业主为乐东黎族自治县旅游投资开发有限公司，资金已落实。其中乐东县佛罗镇大网寮陆基海水养殖集中取排水设施项目包含的厂区及尾水处理与附属工程劳务分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行公开询比采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取采购文件参与本项目厂区及尾水处理与附属工程劳务分包采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点：乐东黎族自治县佛罗镇大网寮村。

2.2 工程概况及标段概况

2.2.1工程概况

包括海水取水工程(含海水取水头部建筑物及取水管线)、取水陆域配套工程(含集水井、格栅、取水泵站、滤池、清水池、配电房等)、尾水处理及尾水排放工程(尾水处理区、尾水排放管道)。服务范围为大网寮村828.99亩养殖区。设计取水规模为30万吨/天，本次取水工程采用“海水取水+取水泵房+滤布滤池+清水池”；尾水处理工程排水处理能力22万吨/天，征用现有的池塘和哈密瓜棚，通过改造成为片区尾水集中处置区，尾水处理工艺采用“三池两坝”。具体建设规模为:

（1）海水取水工程：L*B*H=11.80m*16.30m*11.65m箱式取水头部1座；海水取水管道DN1800顶管323米。

（2）取水陆域配套工程：总用地红线面积27.38亩:设计用地面积26.94亩。设计流量3.82m3/s，集水井、格栅吸水井、取水泵房、变配电房合建1座。集水井、格栅，钢筋混凝土结构，平面尺寸为16.43m*10.20m；吸水井，钢筋混凝土结构，平面尺寸为30.50m*7.20m，取水泵房，钢筋混凝土结构，平面尺寸为30.50m*12.00m；变配电房，框架结构，平面尺寸为28.40m*9.50m；滤布滤池1座，钢筋混凝土结构，平面尺寸为40.10m*22.40m；清水池、反冲洗排水池合建1座，钢筋混凝土结构，平面尺寸为45.30m*32.70mm。

（3）尾水处理及尾水排放工程：总用地红线面积86.52亩，设计用地面积50.0亩。在区域西部设置1个养殖尾水处理区，采用“三池两坝”尾水处理模式，d1500尾水排放管10米。

2.2.2标段概况

标段划分：1个标段。

2.3 工期要求

计划开工日期为2026年3月9日，计划完工日期为2026年8月6日，工期为150天。具体开工以采购人（中国电建集团江西省水电工程局有限公司）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期。

2.4 质量要求

施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

2.5 采购范围

乐东县佛罗镇大网寮陆基海水养殖集中取排水设施项目厂区及尾水处理与附属工程劳务分包，包括但不限于钢筋制作、安装、混凝土浇筑以及管道安装等相关劳务工程施工内容。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税纳税人资格，并具有施工劳务资质（不分等级）。

3.1.2企业资产（财务要求）：/。

3.1.3 企业主要人员要求：/。

3.1.4 企业工程业绩要求：至少有1个类似施工业绩。

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于2026年3月8 日11时00分前（北京时间) ……获取采购文件。

本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：方婷
电话：010-53341173
手机：13011091135 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：fangting@zbytb.com