1.采购条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标中核汇能金塔160万千瓦清洁能源保障项目标段六变电站工程EPC总承包项目项目（项目简称：中核汇能金塔标段六变电站工程项目），项目业主为金塔汇科新能源开发有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的330kV总降站土建工程分包已具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行谈判采购（公开）,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判采购文件参与本项目谈判采购。
2.项目概况与采购范围2.1建设地点甘肃省酒泉市金塔县2.2工程概况及标段概况中核汇能金塔县160万千瓦清洁能源保障项目标段六变电站工程EPC总承包工程场址区位于酒泉市金塔县古城乡，东南距金塔县直线距离约51km，西南距嘉峪关市及酒泉市直线距离分别约71km及81km。拟建场址场地地处河西走廊中段北部边缘，地势平缓、开阔，总体南高北低，海拔高程在1230米～1610米之间，地形坡度一般0.8‰-13‰。本工程新建2座330kV升压站，1座330kV降压站，其中1#330kV升压站装设容量300兆伏安主变2台，总容量600兆伏安，安装50兆乏的旋转式分布式调相机1台，预留旋转式分布式调相机位置。2#330kV升压站装设容量360兆伏安主变3台，总容量1080兆伏安，安装50兆乏的旋转式分布式调相机2台，预留旋转式分布式调相机位置。330kV总降站装设容量360兆伏安主变2台，总容量720兆伏安。资金来源：业主自筹采购编号：JTBDZ-SG-003-2025采购方式：谈判采购（公开）2.3工期要求2026年3月5日-2026年5月5日2.4质量要求中核汇能金塔县160万千瓦清洁能源保障项目标段六变电站工程EPC总承包项目质量要求：（1）所有分项工程质量验收合格率全部达到100%，不发生重大及以上质量事故。（2）严格按照国家统一验收标准进行验收，工程竣工验收标准要求为：优良。2.5采购范围本次采购工程为中核汇能金塔县160万千瓦清洁能源保障项目标段六变电站工程EPC总承包项目330kV总降站土建工程本标承包范围包括（但不限于）：（1）站内土方开挖与回填、建筑单体、站区围墙、设备基础（主变、SVG、构支架等）、预制舱基础、绿化、电缆沟、进站道路、场区硬化等施工以及10kV永临结合电源的接入；（2）提供工程施工所用材料（混凝土除外）、机械设备；（3）所有合同工程施工、验收、维护和缺陷修复。资料整理归档、竣工验收、直至移交给采购人的全部工作以及质保期服务；（4）施工区域的治安、保卫、防疫、环境卫生、安全文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理；负责施工区域内施工用水、用电的费用及管理和维护；（5）为完成承建工程项目所需的所有施工辅助工程建设、运行、维护、拆除、清场等；（6）为完成承建工程项目所有与各方的协调配合工作；
3.响应人资格要求
3.1企业要求3.1.1企业要求：响应人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内/外登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票；3.1.2企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证。响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格。响应人必须具备承装（修、试）电力设施许可三级及以上资质，同时兼具以下资质：（以下（1）~（3）至少满足其一）（1）具备建筑工程施工总承包一级资质同时具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质；（2）或电力工程施工总承包一级资质；（3）或输变电工程专业承包一级资质；具有有效且完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。3.1.3企业业绩要求：具备近三年（2023-2025）至少1项330千伏及以上变电站工程的施工业绩。3.1.3企业主要人员要求：（1）项目经理资格要求：具有建筑或机电专业一级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。（2）项目安全生产管理人员的资格要求：具有有效的安全生产考核合格证书（C证）。3.1.4企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（5）被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体投标。
4.谈判采购文件的获取
凡有意参加谈判响应者，请于获取文件结束时间2026年2月7日前（北京时间）获取采购文件。
2.项目概况与采购范围2.1建设地点甘肃省酒泉市金塔县2.2工程概况及标段概况中核汇能金塔县160万千瓦清洁能源保障项目标段六变电站工程EPC总承包工程场址区位于酒泉市金塔县古城乡，东南距金塔县直线距离约51km，西南距嘉峪关市及酒泉市直线距离分别约71km及81km。拟建场址场地地处河西走廊中段北部边缘，地势平缓、开阔，总体南高北低，海拔高程在1230米～1610米之间，地形坡度一般0.8‰-13‰。本工程新建2座330kV升压站，1座330kV降压站，其中1#330kV升压站装设容量300兆伏安主变2台，总容量600兆伏安，安装50兆乏的旋转式分布式调相机1台，预留旋转式分布式调相机位置。2#330kV升压站装设容量360兆伏安主变3台，总容量1080兆伏安，安装50兆乏的旋转式分布式调相机2台，预留旋转式分布式调相机位置。330kV总降站装设容量360兆伏安主变2台，总容量720兆伏安。资金来源：业主自筹采购编号：JTBDZ-SG-003-2025采购方式：谈判采购（公开）2.3工期要求2026年3月5日-2026年5月5日2.4质量要求中核汇能金塔县160万千瓦清洁能源保障项目标段六变电站工程EPC总承包项目质量要求：（1）所有分项工程质量验收合格率全部达到100%，不发生重大及以上质量事故。（2）严格按照国家统一验收标准进行验收，工程竣工验收标准要求为：优良。2.5采购范围本次采购工程为中核汇能金塔县160万千瓦清洁能源保障项目标段六变电站工程EPC总承包项目330kV总降站土建工程本标承包范围包括（但不限于）：（1）站内土方开挖与回填、建筑单体、站区围墙、设备基础（主变、SVG、构支架等）、预制舱基础、绿化、电缆沟、进站道路、场区硬化等施工以及10kV永临结合电源的接入；（2）提供工程施工所用材料（混凝土除外）、机械设备；（3）所有合同工程施工、验收、维护和缺陷修复。资料整理归档、竣工验收、直至移交给采购人的全部工作以及质保期服务；（4）施工区域的治安、保卫、防疫、环境卫生、安全文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理；负责施工区域内施工用水、用电的费用及管理和维护；（5）为完成承建工程项目所需的所有施工辅助工程建设、运行、维护、拆除、清场等；（6）为完成承建工程项目所有与各方的协调配合工作；
3.响应人资格要求
3.1企业要求3.1.1企业要求：响应人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内/外登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票；3.1.2企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证。响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格。响应人必须具备承装（修、试）电力设施许可三级及以上资质，同时兼具以下资质：（以下（1）~（3）至少满足其一）（1）具备建筑工程施工总承包一级资质同时具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质；（2）或电力工程施工总承包一级资质；（3）或输变电工程专业承包一级资质；具有有效且完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。3.1.3企业业绩要求：具备近三年（2023-2025）至少1项330千伏及以上变电站工程的施工业绩。3.1.3企业主要人员要求：（1）项目经理资格要求：具有建筑或机电专业一级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。（2）项目安全生产管理人员的资格要求：具有有效的安全生产考核合格证书（C证）。3.1.4企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（5）被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体投标。
4.谈判采购文件的获取
凡有意参加谈判响应者，请于获取文件结束时间2026年2月7日前（北京时间）获取采购文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：陈思颖
电话：010-82656698
手机：15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：csy@zbytb.com
