2.项目概况与采购范围
2.1 建设地点
中国四川省雅安市宝兴县硗碛藏族自治乡硗碛水电站。
2.2 工程概况
四川华能宝兴河水电有限责任公司（以下简称华能宝兴河公司）现有硗碛、民治、宝兴、小关子、铜头、飞仙关和雨城7座水电站。硗碛水库地震专用监测台网于2023年3月开工建设，2023年7月进入试运行阶段，2023年10月完成验收，2023年12月取得省地震局建设批复。现已按照规定运行两年。
2.3 工期要求
宝兴河各电站2026-2028年大坝安全监测项目硗碛地震专用监测台网运维监测服务分包项目计划于 2026年1月30日开工，2028年12月31日完工。总工期1067日历天。
2.4 质量要求
宝兴河各电站2026-2028年大坝安全监测项目硗碛地震专用监测台网运维监测服务分包项目质量要求：达到国家、行业现有规程、规范的要求且工程验收合格,满足华能集团服务标准。
2.5 采购范围
本次招标工程为宝兴河各电站2026-2028年大坝安全监测项目硗碛地震专用监测台网运维监测服务分包，承包范围包括（但不限于）：对硗碛地震台网开展日常维护工作，包括远程访问、月度巡查巡回检测、特殊巡回检测（按需要）和年度巡回检测等内容，上述工作严格按照《水工建筑物强震动安全监测技术规范》（DL/T 5416）、《水电工程水库地震监测技术规范》（DLT5808-2020）、《四川省专用地震监测台网建设技术规范》（DB51/T 2245-2016）等行业规范的要求开展。地震台网中心根据四川省人民政府令第308号《四川省水库地震监测规定》要求，水库地震监测数据应当实时传送至四川省地震局（四川省震灾风险防治中心）水库台网数据中心，承包人中标后应与四川省地震局接洽，负责本台网中心在地震局的接入、调试、协调配合等工作并承担相应所有费用。同时每年对强震加速度仪在检定合格的超低频振动台开展整机标定和触发实验、场地脉动与水工建筑物脉动反应测试（含计算分析），并提供相应检测、检查报告，相关费用包含在报价中。
具体工作内容为：（1）台网中心运行及维护。具体包括：台网中心使用费、台网中心数据专线租赁费、台网中心实时监控、台网中心软硬件维护、台网数据报送、技术报告编制及报送、地震速报；（2）台站运行及维护，包括：设备设施巡视检查、台站安全托管、台站数据通信费、台站日常维护、仪器设备维修、率定、台站附属设施维修及耗材费。详见招标文件技术条款。
3.响应人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求：
（1）投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利。
（2）具有有效的质量管理体系认证证书，认证范围包括：地震服务、工程场地地震安全性评价、地震监测、地震监测台网建设和服务等其中一项或多项所涉及相关工作。
3.1.2企业资产（财务要求）： 提供近3年财务状况证明资料，财务和资信状况良好。
3.1.3 企业主要人员要求：
（1） 项目经理资格要求：拟投入本项目的项目经理应具有地震监测3年及以上管理经验，具有相关专业副高级及以上技术职称（如地震监测、监测预报或工程地震等专业），需提供职称证书及工作经历证明材料、身份证、学历证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书或其所任技术职务的相关证明文件（如企业发文、用户证明等）。
（2）项目技术负责人的资格要求：拟投入本项目的技术负责人应具有担任地震监测台网相关工程管理工作经历，并具有相关专业副高级及以上技术职称（如地震监测、监测预报或工程地震等专业），需提供职称证书及工作经历证明材料、身份证、学历证、养老保险复印件，主要业绩须附合同协议书。
（3）项目经理和技术负责人须为投标人正式员工，须提供近6个月社保证明，如其社保由投标人上级单位或主管单位统一购买的，须提供隶属关系的证明材料。
3.1.4 企业工程业绩要求：
近5年（2020年1月1日至今）具有独立承担过大型水电站（水库总库容1亿m3或装机容量30万KW及以上）水库地震监测台网运行维护或建设项目（类似业绩不含大坝强震监测业绩。需提供行业主管单位证明，并提供合同关键页扫描件，至少包含甲乙方盖章页、合同签订时间、合同范围和业主单位出具的运行良好等证明资料）。
3.1.5 企业资信要求：
（1）具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；
（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；
（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；
（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）。
3.2其他要求
3.2.1本次采购不接受联合体投标。
3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到谈判采购文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。
4.谈判采购文件的获取
4.1凡符合上述资质条件要求的并有意参加的响应人，请于2026年1月4日至2026年1月7日17：00分前（北京时间）……下载采购文件；
4.2本次采购不提供纸质版采购文件……
2.1 建设地点
中国四川省雅安市宝兴县硗碛藏族自治乡硗碛水电站。
2.2 工程概况
四川华能宝兴河水电有限责任公司（以下简称华能宝兴河公司）现有硗碛、民治、宝兴、小关子、铜头、飞仙关和雨城7座水电站。硗碛水库地震专用监测台网于2023年3月开工建设，2023年7月进入试运行阶段，2023年10月完成验收，2023年12月取得省地震局建设批复。现已按照规定运行两年。
2.3 工期要求
宝兴河各电站2026-2028年大坝安全监测项目硗碛地震专用监测台网运维监测服务分包项目计划于 2026年1月30日开工，2028年12月31日完工。总工期1067日历天。
2.4 质量要求
宝兴河各电站2026-2028年大坝安全监测项目硗碛地震专用监测台网运维监测服务分包项目质量要求：达到国家、行业现有规程、规范的要求且工程验收合格,满足华能集团服务标准。
2.5 采购范围
本次招标工程为宝兴河各电站2026-2028年大坝安全监测项目硗碛地震专用监测台网运维监测服务分包，承包范围包括（但不限于）：对硗碛地震台网开展日常维护工作，包括远程访问、月度巡查巡回检测、特殊巡回检测（按需要）和年度巡回检测等内容，上述工作严格按照《水工建筑物强震动安全监测技术规范》（DL/T 5416）、《水电工程水库地震监测技术规范》（DLT5808-2020）、《四川省专用地震监测台网建设技术规范》（DB51/T 2245-2016）等行业规范的要求开展。地震台网中心根据四川省人民政府令第308号《四川省水库地震监测规定》要求，水库地震监测数据应当实时传送至四川省地震局（四川省震灾风险防治中心）水库台网数据中心，承包人中标后应与四川省地震局接洽，负责本台网中心在地震局的接入、调试、协调配合等工作并承担相应所有费用。同时每年对强震加速度仪在检定合格的超低频振动台开展整机标定和触发实验、场地脉动与水工建筑物脉动反应测试（含计算分析），并提供相应检测、检查报告，相关费用包含在报价中。
具体工作内容为：（1）台网中心运行及维护。具体包括：台网中心使用费、台网中心数据专线租赁费、台网中心实时监控、台网中心软硬件维护、台网数据报送、技术报告编制及报送、地震速报；（2）台站运行及维护，包括：设备设施巡视检查、台站安全托管、台站数据通信费、台站日常维护、仪器设备维修、率定、台站附属设施维修及耗材费。详见招标文件技术条款。
3.响应人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求：
（1）投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利。
（2）具有有效的质量管理体系认证证书，认证范围包括：地震服务、工程场地地震安全性评价、地震监测、地震监测台网建设和服务等其中一项或多项所涉及相关工作。
3.1.2企业资产（财务要求）： 提供近3年财务状况证明资料，财务和资信状况良好。
3.1.3 企业主要人员要求：
（1） 项目经理资格要求：拟投入本项目的项目经理应具有地震监测3年及以上管理经验，具有相关专业副高级及以上技术职称（如地震监测、监测预报或工程地震等专业），需提供职称证书及工作经历证明材料、身份证、学历证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书或其所任技术职务的相关证明文件（如企业发文、用户证明等）。
（2）项目技术负责人的资格要求：拟投入本项目的技术负责人应具有担任地震监测台网相关工程管理工作经历，并具有相关专业副高级及以上技术职称（如地震监测、监测预报或工程地震等专业），需提供职称证书及工作经历证明材料、身份证、学历证、养老保险复印件，主要业绩须附合同协议书。
（3）项目经理和技术负责人须为投标人正式员工，须提供近6个月社保证明，如其社保由投标人上级单位或主管单位统一购买的，须提供隶属关系的证明材料。
3.1.4 企业工程业绩要求：
近5年（2020年1月1日至今）具有独立承担过大型水电站（水库总库容1亿m3或装机容量30万KW及以上）水库地震监测台网运行维护或建设项目（类似业绩不含大坝强震监测业绩。需提供行业主管单位证明，并提供合同关键页扫描件，至少包含甲乙方盖章页、合同签订时间、合同范围和业主单位出具的运行良好等证明资料）。
3.1.5 企业资信要求：
（1）具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；
（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；
（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；
（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）。
3.2其他要求
3.2.1本次采购不接受联合体投标。
3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到谈判采购文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。
4.谈判采购文件的获取
4.1凡符合上述资质条件要求的并有意参加的响应人，请于2026年1月4日至2026年1月7日17：00分前（北京时间）……下载采购文件；
4.2本次采购不提供纸质版采购文件……
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：程姣
电话：010-53605906
手机：15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：chengjiao@zbytb.com
