第一章 询比采购公告

根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购浙江数智交院科技股份有限公司329国道东西快速路公路隧道群能源费用托管项目劳务分包项目，欢迎合格的供应商前来报价。

一、项目概况和采购范围

1.项目概况：

采购项目名称：浙江数智交院科技股份有限公司329国道东西快速路公路隧道群能源费用托管项目劳务分包。

控制价：25.8785万元

项目实施地点：浙江省舟山市

实施时间：与主合同工期要求一致。

2.采购内容和范围: 一标段，本项目为329国道6座隧道的能源托管项目采购劳务分包服务。            

3.计划工期: 与主合同工期要求一致 (计划开工日期      ，具体以开工令为准。)

交货期:  /  

服务期限:    / 

4.施工质量目标: 满足采购人具体需求，详见合同格式

货物质量标准或主要技术性能指标:    /   

服务质量要求或服务标准:    /   

5.其他：  /

二、供应商资格要求

1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的√法人、□非法人组织、□自然人、□依法办理主体资格公证认证的境外公司，同时还应具备如下条件：

√(1) 资质要求:投标人持有有效营业执照或事业单位法人证书、具备施工劳务资质证书（以上均需在有效期内）

（工程类：根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相应要求；材料设备类：根据生产商及经销商的不同要求进行设立）

√（2）业绩要求:投标人自 2022 年7 月 1 日以来（以合同签订日期为准）承接过电力工程施工项目。 (要求提供)

√（3）项目负责人要求:拟派项目负责人具备机电专业二级及以上建造师执业资格证书，并具有安全生产考核合格证书；拟派项目组成员（不含项目负责人）具有电力行业工程师及以上职称不少于2人。并提供投入人员（项目负责人、项目组成员）的近三个月社保或劳动合同。

√（4）信誉要求: 近三年内（自2022年7月1日至竞价截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】

（5）其他要求：/

2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。

3、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的，应满足下列要求：(未填)

4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。

5、其他：/

三、采购文件的获取

1、采购文件网上下载时间：2025-12-26 15:00至2025-12-28 15:00。（不得少于2日）

本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：张培
电话：010-53658120
手机：13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：zhangpei@zbytb.com