中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标西安邮电大学长安校区屋顶分布式光伏发电项目（项目简称：西邮光伏项目），项目业主为西安光合绿创新能源开发有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的并网验收技术服务分包已具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行谈判采购（公开）,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判采购文件参与本项目谈判采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

建设地点位于陕西省西安邮电大学长安校区校内。

2.2 工程概况及标段概况

西安邮电大学屋顶光伏发电项目位于陕西省西安市西安邮电大学长安校区，地理坐标为东经 108.901307°、北纬 34.153072°，利用学校闲置屋面建设分布式光伏电站；直流侧安装总容量约为 10.22MWp，交流侧额定总容量约为 9.55MW。屋顶的主要类型为混凝土屋面，采用光伏阳光棚、阵列式的安装方式，共安装 650Wp 单晶单面 N 型 BC 组件和 650Wp 单晶双面 N 型 BC 组件共 15927 块，85 台 110KW 组串式逆变器，5 台箱变。本标段为并网验收技术服务标段。

2.3 工期要求

西安邮电大学长安校区屋顶分布式光伏发电项目并网验收技术服务标段专业分包计划开工日期：2025年12月28日（具体开工时间以招标人指令为准），计划完工日期2025年12月31日完工，合同工期总日历天数为4天。

2.4 质量要求

西安邮电大学长安校区屋顶分布式光伏发电项目并网验收技术服务工程质量要求：出具的检测报告满足国家验收标准，达到国家、行业现有规程、规范的要求且工程验收合格，达到本项服务工作规定的验收标准，完成并网验收。

2.5 采购范围

本次采购工程为西安邮电大学长安校区屋顶分布式光伏发电项目并网验收技术服务工程本标承包范围包括（但不限于）：继电保护及安自装置调试，并网启动调试方案、电能质量评估报告、定值整定计算书及整定定值单、电站设备联调联试技术服务、并网调度协议、购售电合同、并网资料归档及整理、停电计划及并网协调、组织电网公司等相关部门验收、协助总包单位组织施工分包单位及设备厂家对光伏电站系统进行整体调试，出具相关证明文件，完成并网验收，负责验收过程中的各项协调工作等，具体详见第五章 工程量清单。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业要求：响应人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内/外登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票；。

3.1.2企业资质要求： 增值税一般纳税人资格，具有有效且完备的质量保证体系。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1）项目经理资格要求：担任过1个或多个并网验收项目经理业绩。

3.1.4 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5）被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1 本次采购不接受联合体投标。

/

3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评审小组对响应人的资格进行审查，资格条件没有达到谈判采购文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。

4.谈判采购文件的获取

4.1 凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加的潜在响应人，请于2025年12月22日17时00分前（北京时间）……获取采购文件。

本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：陈思颖
电话：010-82656698
手机：15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：csy@zbytb.com