2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点
建设地点位于 甘肃省白银市景泰县境内。
2.2 工程概况及标段概况
工程项目建设风电总装机容量为200MW，由风机及箱变系统、集电线路、检修道路等组成。风力发电机组系统由35台5.56MW风力发电机和1台5.4MW风力发电机组成，配套36台箱变，集电线路为8回35kv线路。
工程项目建设场址中心地理坐标为X=4093522.900，Y=35419027.100，场区海拔高程介于1740m～2320m之间。风电场中部有S217省道、北部S201省道经过，对外交通条件便利。工程不占用居住用地和专项设施，无拆迁安置。工程占地：项目总占地面积108.81hm2，其中永久占地28.01hm2，临时占地80.80hm2；占地类型为其他草地及裸土地。工程土石方：项目土石方开挖91.99万m3，土石方填筑总量97.14万m3，借方5.15万m3（全部为外购），无弃方。
本标段为白银景泰陇鲁发展新能源有限公司F区20万千瓦风电项目水土保持及复垦工程施工标。
2.3 工期要求
白银景泰陇鲁发展新能源有限公司F区20万千瓦风电项目总承包（EPC）工程项目 施工 标段 水土保持及复垦工程施工标 计划于 2026 年 1 月 20 日开工， 2026 年 6 月 20 日完工。具体以进场开工时间为准。
2.4 质量要求
白银景泰陇鲁发展新能源有限公司F区20万千瓦风电项目总承包（EPC）工程项目 施工 标段 水土保持及复垦工程施工标 质量要求： 符合国家、行业及项目所在地现行相关标准、规范、设计文件以及《水土保持方案报告书》和《土地复垦方案报告书》的全部要求。满足白银景泰陇鲁发展新能源有限公司质量技术要求。
2.5 招标范围
本次招标工程为白银景泰陇鲁发展新能源有限公司F区20万千瓦风电项目总承包（EPC）工程项目项目施工标段水土保持及复垦工程施工标。
承包范围包括（但不限于）：
本工程水土保持项目总占地面积约为 108.81公顷。本次招标范围包括该区域内的全部水土保持工程及土地复垦工程本次招标范围内所有水土保持工程和土地复垦工程的施工图设计（如需）、材料设备采购、施工、调试、验收、备案及移交、质保期保修等工作。承包人须确保工程同时满足水土保持方案和土地复垦方案的要求，并分别通过政府主管部门的专项验收和备案。
（1）水土保持工程
· 风机机组区：包含土质平台、石质平台整治及植被恢复的工程措施、植物措施及临时措施实施等。
· 道路工程区：包含全路段土地平整、排水系统、护坡、过水路面、沉砂池及植被恢复的工程措施、植物措施及临时措施实施等。
· 集电线路工程区：包含护坡及植被恢复的工程措施、植物措施及临时措施实施等。
· 施工生产生活区：包含土地整治及改良、绿化的工程措施、植物措施及临时措施实施等。
（2）复垦工程
承包人须根据土地复垦方案的要求，将水保工程与复垦工程统筹考虑、同步施工，确保两项工作有效衔接，避免重复投资和施工。负责完成复垦范围内的土地整治、土壤重构、植被恢复等所有工作，并确保顺利通过政府部门的复垦验收与备案。
（3）其他：为满足以上工作内容必须进行的辅助工作也包含在内，费用已包含在综合单价中。
详见招标文件技术条款。/
3.投标人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求：投标人必须是中华人民共和国市场监督部门登记具有独立法人资格，安全生产许可证、增值税一般纳税人资格、具有水利水电工程施工总承包二级及以上资质。
3.1.2企业资产（财务要求）： 近三年财务状况（2022年、2023年、2024年）良好.
3.1.3 企业主要人员要求：
（1） 项目经理资格要求：具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师职业资格证书，中级工程师职称、具备有效的水利安全生产考核证书（B证），担任过一个或多个水土保持施工类似项目工作经历，且未担任其他在建工程项目的项目经理。
（2）项目技术负责人的资格要求： 具有中级及以上职称，具有从事类似工程项目施工技术管理的工作经历，担任过1个及以上水土保持施工类似工程项目施工技术管理经历的业绩
（3）项目安全生产管理人员的资格要求： 专职安全负责人具有水利安全生产考证书（C证），满足现场施工需求，且注册在本单位
（4）项目质量管理负责人人员的资格要求： 人员数量及资格证书满足项目需要，且注册在本单位
3.1.4 企业工程业绩要求：近3年内具有不得少于1项水土保持施工的类似工程业绩及经验
3.1.5 企业资信要求：
（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；
（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；
（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；
（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）。）
3.2其他要求
3.2.1本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
凡符合满足公告规定的投标人资格要求的并有意参加的潜在投标人，请于 2025 年 12 月 16 日至 2025 年 12月 22 日，每日上午 8:30 时至 11:30 时，下午 14:00 时至 17:00 时（北京时间，不含法定公休日），……获取招标文件。
2.1 建设地点
建设地点位于 甘肃省白银市景泰县境内。
2.2 工程概况及标段概况
工程项目建设风电总装机容量为200MW，由风机及箱变系统、集电线路、检修道路等组成。风力发电机组系统由35台5.56MW风力发电机和1台5.4MW风力发电机组成，配套36台箱变，集电线路为8回35kv线路。
工程项目建设场址中心地理坐标为X=4093522.900，Y=35419027.100，场区海拔高程介于1740m～2320m之间。风电场中部有S217省道、北部S201省道经过，对外交通条件便利。工程不占用居住用地和专项设施，无拆迁安置。工程占地：项目总占地面积108.81hm2，其中永久占地28.01hm2，临时占地80.80hm2；占地类型为其他草地及裸土地。工程土石方：项目土石方开挖91.99万m3，土石方填筑总量97.14万m3，借方5.15万m3（全部为外购），无弃方。
本标段为白银景泰陇鲁发展新能源有限公司F区20万千瓦风电项目水土保持及复垦工程施工标。
2.3 工期要求
白银景泰陇鲁发展新能源有限公司F区20万千瓦风电项目总承包（EPC）工程项目 施工 标段 水土保持及复垦工程施工标 计划于 2026 年 1 月 20 日开工， 2026 年 6 月 20 日完工。具体以进场开工时间为准。
2.4 质量要求
白银景泰陇鲁发展新能源有限公司F区20万千瓦风电项目总承包（EPC）工程项目 施工 标段 水土保持及复垦工程施工标 质量要求： 符合国家、行业及项目所在地现行相关标准、规范、设计文件以及《水土保持方案报告书》和《土地复垦方案报告书》的全部要求。满足白银景泰陇鲁发展新能源有限公司质量技术要求。
2.5 招标范围
本次招标工程为白银景泰陇鲁发展新能源有限公司F区20万千瓦风电项目总承包（EPC）工程项目项目施工标段水土保持及复垦工程施工标。
承包范围包括（但不限于）：
本工程水土保持项目总占地面积约为 108.81公顷。本次招标范围包括该区域内的全部水土保持工程及土地复垦工程本次招标范围内所有水土保持工程和土地复垦工程的施工图设计（如需）、材料设备采购、施工、调试、验收、备案及移交、质保期保修等工作。承包人须确保工程同时满足水土保持方案和土地复垦方案的要求，并分别通过政府主管部门的专项验收和备案。
（1）水土保持工程
· 风机机组区：包含土质平台、石质平台整治及植被恢复的工程措施、植物措施及临时措施实施等。
· 道路工程区：包含全路段土地平整、排水系统、护坡、过水路面、沉砂池及植被恢复的工程措施、植物措施及临时措施实施等。
· 集电线路工程区：包含护坡及植被恢复的工程措施、植物措施及临时措施实施等。
· 施工生产生活区：包含土地整治及改良、绿化的工程措施、植物措施及临时措施实施等。
（2）复垦工程
承包人须根据土地复垦方案的要求，将水保工程与复垦工程统筹考虑、同步施工，确保两项工作有效衔接，避免重复投资和施工。负责完成复垦范围内的土地整治、土壤重构、植被恢复等所有工作，并确保顺利通过政府部门的复垦验收与备案。
（3）其他：为满足以上工作内容必须进行的辅助工作也包含在内，费用已包含在综合单价中。
详见招标文件技术条款。/
3.投标人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求：投标人必须是中华人民共和国市场监督部门登记具有独立法人资格，安全生产许可证、增值税一般纳税人资格、具有水利水电工程施工总承包二级及以上资质。
3.1.2企业资产（财务要求）： 近三年财务状况（2022年、2023年、2024年）良好.
3.1.3 企业主要人员要求：
（1） 项目经理资格要求：具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师职业资格证书，中级工程师职称、具备有效的水利安全生产考核证书（B证），担任过一个或多个水土保持施工类似项目工作经历，且未担任其他在建工程项目的项目经理。
（2）项目技术负责人的资格要求： 具有中级及以上职称，具有从事类似工程项目施工技术管理的工作经历，担任过1个及以上水土保持施工类似工程项目施工技术管理经历的业绩
（3）项目安全生产管理人员的资格要求： 专职安全负责人具有水利安全生产考证书（C证），满足现场施工需求，且注册在本单位
（4）项目质量管理负责人人员的资格要求： 人员数量及资格证书满足项目需要，且注册在本单位
3.1.4 企业工程业绩要求：近3年内具有不得少于1项水土保持施工的类似工程业绩及经验
3.1.5 企业资信要求：
（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；
（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；
（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；
（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）。）
3.2其他要求
3.2.1本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
凡符合满足公告规定的投标人资格要求的并有意参加的潜在投标人，请于 2025 年 12 月 16 日至 2025 年 12月 22 日，每日上午 8:30 时至 11:30 时，下午 14:00 时至 17:00 时（北京时间，不含法定公休日），……获取招标文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：陈思颖
电话：010-82656698
手机：15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：csy@zbytb.com
