一、项目概况和选择范围（一）项目概况###县上茨片区安置房弱电智能化工程项目包含视频监控系统###路系统、综合布线系统、可视对讲系统、巡更系统、UPS系统、公共广播系统等。施工地点：浙江######县指定地点。（二）选择内容和范围: 工程量清单所列的全部工程内容（含包装、运输、装卸、二次装运、吊装、保管、安装、调试、辅材、技术资料和税金、质保期内的维护等）；过程中的竣工验收资料的收集整理编制、配合并保证工程竣工验收通过、工程保修服务等，完成发包人要求的全部工程内容。本次选择设1个标段，具体标段划分如下表：劳务合同段标段内容劳务控制价（万元）###县上茨片区安置房弱电智能化工程项目劳务合作施工******** （三）工期:与项目工期同步（具体开竣工日期以选择人通知为准）。若因发包人原因造成工期延误的，工期顺延。（四）施工质量目标: 合格 （五）其他： / 二、协作单位资格要求（一）参加本次选择活动的协作单位应当是中华人民共和国境内的√法人 ×非法人组织 ×自然人，×或依法办理主体资格公证****公司同时还应具备如下条件：√ 1.资质要求:参与本次公开选择的响应人须持有有效的企业法人营业执照，具备施工劳务资质（如所在省份已取消劳务企业资质办理，实行专业作业企业备案管理制度的，则提供相关备案证明材料），有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 √2.业绩要求: 参与本次公开选择的响应人须提供近三年内（2022年7月1日至响应截止日期间）（以合同签订时间为准）至少已完成1个合同总额不低于50万元的类似项目，类似项目是指：建筑智能化工程劳务施工。√ 3.人员要求: 拟派项目负责人a：具有有效期内的安全生产考核合格证书（B类）；b：拟派项目负责人在响应截止日止未在其他在建合同工程上担任项目负责人的承诺书；c:近三年内（自2022年7月1日至响应截止日期间）拟委派项目负责人无行贿犯罪行为记录（以中****网（http://********/）查询结果为准，时间以法院判决书判决时间为准）。专职安全员具有有效期内的安全生产考核合格证书。 √ 4.信誉要求: 近三年内（自2022年 7月1日至响应截止日期间）协作单位及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中****网（http://*********网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】。 （二）与选择单位存在利害关系可能影响选择公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目选择活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）选择活动的。（三）本次项目不接受联合体参加选择活动。（四）其他： /
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：宋扬
电话：010-88938205
手机：13522553979 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：songyang@zbytb.com
