2.1 项目概况

建设地点： 拟建高铁训练段房屋破损外墙修补整治后勤服务项目位于武汉市洪山区花山一路7号。

建设规模： 瓷砖拆除、屋面清理、防锈网固定、抗裂砂浆打底、抹平砂浆找平、底漆涂刷、美纹纸分割、真石漆喷涂等。

2.2 招标范围

招标范围：包括武汉武铁酒店旅游管理集团有限公司后勤服务项目点武汉高铁训练段外墙整修项目等工作。

标段划分：1个标段，标段号：JDJT-2025-0046-01-001。

计划工期： 本项目计划从施工合同签订之日起20日历天完成，总工期20日历天。

2.3 其他说明：/。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、施工企业资质和安全生产许可证等，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。资格要求如下：

(1)在中华人民共和国境内合法注册的具有独立承担民事责任能力的独立法人，具有有效营业执照。

(2)具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

(3)具备有效的安全生产许可证。

(4)近5年（递交投标文件之日起前5年内，以合同签订时间为准）具有1个及以上类似房屋外墙整治业绩，且安全质量状况稳定，有良好的企业社会信誉。

(5)没有被暂停或取消投标资格。

(6)近3年内（递交投标文件之日起前3年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近3年内（递交投标文件之日起前3年内）没有被人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪行为；近3年内（递交投标文件之日起前3年内）不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使任何合同被解除；不存在执行期内失信行为或被限制投标的不良行为。

(7)投标人须为中国铁路武汉局集团有限公司零小工程施工单位库中武汉武铁酒店旅游管理集团有限公司准入的C级及以上施工单位。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，招标人按下列原则选择中标人：

招标人根据评标委员会提供评标报告确定第一中标候选人为中标人，排名第一的中标候选人放弃中标，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人（或重新招标）。

3.4 资格审查方式：资格后审。

4. 招标文件的获取

4.1请投标人于2025年12月9日至2025年12月12日（北京时间，下同），……获取招标文件。

本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：程姣
电话：010-53605906
手机：15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：chengjiao@zbytb.com