1.招标条件
本招标项目仙桃市长江经济带水利产教融合实践中心(配套工程)(EPC)已由仙桃市发展和改革委员会以仙发改审批[2025]30号批准建设，建设资金来自争取上级资金和项目单位自筹。招标人为仙桃市水利和湖泊局。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况
建设地点：仙桃市沙湖镇
建设规模：旧沙湖泵站周边环境整治（约12000平方米）、通顺河闸修缮（外立面修缮约1900平方米）、石山港闸修缮（外立面修缮约570平方米）、电排河闸修缮（外立面修缮约155平方米）、东闸修缮（外立面修缮约195平方米）、通顺河周边环境治理（约11960平方米）、水环境综合治理、防洪设施（2个）、实践中心周边岸坡整治（约706米）、泵站出口电排河疏挖（约1900米）。
其他：/
2.2招标范围
招标范围：旧沙湖泵站周边环境整治、涵闸修缮立面改造、通顺河周边环境治理、水环境综合治理、防洪设施、实践中心周边岸坡整治、泵站出口电排河疏挖。仙桃市长江经济带水利产教融合实践中心(配套工程)(EPC)采用工程总承包（EPC）进行发包，承包人主要工作为：承担仙桃市长江经济带水利产教融合实践中心(配套工程)(EPC)招标设计、施工图设计等设计阶段的勘察、设计任务；初步设计批复范围内建筑工程、机电设备及安装工程、金结设备及安装工程、临时工程、环境保护工程、水土保持工程等建设内容的实施（不含工程征占地、拆迁、移民搬迁安置）；工程验收、试运行、移交和技术培训等技术服务；并对承包工程的质量、安全、工期、造价等全面负责。
标段划分：1个标段
计划工期：365日历天，计划开工日期2025-12-30
合同估算价：3800.00万元
2.3其他：/
3.投标人资格要求
3.1本标段招标要求投标人须具备：（1）资质条件：①具有独立法人资格，具有市场监督管理部门核发的有效法人营业执照；②勘察设计资质：具有住房城乡建设主管部门颁发的有效工程勘察专业（岩土工程）乙级及以上和工程设计水利行业（河道整治或灌溉排涝）专业乙级及以上资质；③施工资质：具有住房城乡建设主管部门颁发的有效水利水电工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包二级及以上资质，并取得有效安全生产许可证。（2）信誉要求：①没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；②没有被依法暂停或取消投标资格的（指被本招标项目所在地县级及以上水（或住建、或公共资源交易）行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；③没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；④没有被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；⑤没有被人民法院在“信用中国”或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单；⑥近三年内投标人或其法定代表人、拟任总承包项目负责人（含：拟任总承包项目负责人、设计负责人、施工项目经理）没有被人民法院判决为行贿罪（投标人自行声明）。（3）人员要求：①拟任本工程项目的总承包项目负责人须具有水利工程类或市政公用工程专业注册执业资格，并具备水利水电工程或市政公用工程相关专业中级及以上技术职称，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人（总承包项目负责人或施工项目经理）；②设计负责人须具有水利水电工程相关专业中级及以上技术职称；③施工项目经理须具有水利水电工程或市政公用工程专业二级建造师注册证书，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（总承包项目负责人或施工项目经理）；④投标人（如为联合体投标，指联合体中承担施工任务的成员单位）企业主要负责人(A证)、施工负责人(B证)、专职安全生产管理人员(C证)须取得相应行政主管部门颁发的有效安全生产考核合格证。近5年（从投标截止时间往前推5年，以合同签订时间为准）承接过以下业绩（业绩要求满足以下①或②之一）：①水利水电工程或市政公用工程总承包（EPC）业绩；②水利水电工程或市政公用工程设计业绩和工程施工业绩。【注：①提供中标通知书、合同协议书作为证明材料（如提供的中标通知书、合同协议书不能体现业绩要求相关信息时，则还应提供其他证明文件，如设计批复文件或验收证明文件或业主证明等）；②投标人业绩年限从投标截止日往前推算，以合同签订时间为准；③如联合体投标，工程总承包业绩联合体任一成员提供均可，工程设计业绩须为承担设计任务的联合体成员提供，工程施工业绩须为承担施工任务的联合体成员提供】业绩，并在人员、设备、资金、信誉等方面具有承担本标段工程总承包的能力。
3.2本标段接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体应满足招标公告3.1规定的资格条件；②联合体最多由3家组成，均应具备独立法人资格；③联合体承担工程总承包的，应签订联合体协议，并在联合体协议中明确牵头单位、成员单位的责任和权利；④联合体的各方不得再以自己名义单独投标本项目，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；⑤联合体投标的，投标文件中除联合体协议需要联合体各方盖章签字外，其余盖章签字部分均由联合体牵头方签电子签章。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1(具体数量）个标段投标。
3.4本次招标本项目属于政府采购工程。
3.5本项目属性：项目未预留份额专门面向中小企业采购
3.6其他要求：本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人其投标将被否决。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2025年12月02日至2025年12月08日24：00时止（北京时间、下同）下载招标文件。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间为：2025年12月23日09时00分
本招标项目仙桃市长江经济带水利产教融合实践中心(配套工程)(EPC)已由仙桃市发展和改革委员会以仙发改审批[2025]30号批准建设，建设资金来自争取上级资金和项目单位自筹。招标人为仙桃市水利和湖泊局。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况
建设地点：仙桃市沙湖镇
建设规模：旧沙湖泵站周边环境整治（约12000平方米）、通顺河闸修缮（外立面修缮约1900平方米）、石山港闸修缮（外立面修缮约570平方米）、电排河闸修缮（外立面修缮约155平方米）、东闸修缮（外立面修缮约195平方米）、通顺河周边环境治理（约11960平方米）、水环境综合治理、防洪设施（2个）、实践中心周边岸坡整治（约706米）、泵站出口电排河疏挖（约1900米）。
其他：/
2.2招标范围
招标范围：旧沙湖泵站周边环境整治、涵闸修缮立面改造、通顺河周边环境治理、水环境综合治理、防洪设施、实践中心周边岸坡整治、泵站出口电排河疏挖。仙桃市长江经济带水利产教融合实践中心(配套工程)(EPC)采用工程总承包（EPC）进行发包，承包人主要工作为：承担仙桃市长江经济带水利产教融合实践中心(配套工程)(EPC)招标设计、施工图设计等设计阶段的勘察、设计任务；初步设计批复范围内建筑工程、机电设备及安装工程、金结设备及安装工程、临时工程、环境保护工程、水土保持工程等建设内容的实施（不含工程征占地、拆迁、移民搬迁安置）；工程验收、试运行、移交和技术培训等技术服务；并对承包工程的质量、安全、工期、造价等全面负责。
标段划分：1个标段
计划工期：365日历天，计划开工日期2025-12-30
合同估算价：3800.00万元
2.3其他：/
3.投标人资格要求
3.1本标段招标要求投标人须具备：（1）资质条件：①具有独立法人资格，具有市场监督管理部门核发的有效法人营业执照；②勘察设计资质：具有住房城乡建设主管部门颁发的有效工程勘察专业（岩土工程）乙级及以上和工程设计水利行业（河道整治或灌溉排涝）专业乙级及以上资质；③施工资质：具有住房城乡建设主管部门颁发的有效水利水电工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包二级及以上资质，并取得有效安全生产许可证。（2）信誉要求：①没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；②没有被依法暂停或取消投标资格的（指被本招标项目所在地县级及以上水（或住建、或公共资源交易）行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；③没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；④没有被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；⑤没有被人民法院在“信用中国”或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单；⑥近三年内投标人或其法定代表人、拟任总承包项目负责人（含：拟任总承包项目负责人、设计负责人、施工项目经理）没有被人民法院判决为行贿罪（投标人自行声明）。（3）人员要求：①拟任本工程项目的总承包项目负责人须具有水利工程类或市政公用工程专业注册执业资格，并具备水利水电工程或市政公用工程相关专业中级及以上技术职称，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人（总承包项目负责人或施工项目经理）；②设计负责人须具有水利水电工程相关专业中级及以上技术职称；③施工项目经理须具有水利水电工程或市政公用工程专业二级建造师注册证书，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（总承包项目负责人或施工项目经理）；④投标人（如为联合体投标，指联合体中承担施工任务的成员单位）企业主要负责人(A证)、施工负责人(B证)、专职安全生产管理人员(C证)须取得相应行政主管部门颁发的有效安全生产考核合格证。近5年（从投标截止时间往前推5年，以合同签订时间为准）承接过以下业绩（业绩要求满足以下①或②之一）：①水利水电工程或市政公用工程总承包（EPC）业绩；②水利水电工程或市政公用工程设计业绩和工程施工业绩。【注：①提供中标通知书、合同协议书作为证明材料（如提供的中标通知书、合同协议书不能体现业绩要求相关信息时，则还应提供其他证明文件，如设计批复文件或验收证明文件或业主证明等）；②投标人业绩年限从投标截止日往前推算，以合同签订时间为准；③如联合体投标，工程总承包业绩联合体任一成员提供均可，工程设计业绩须为承担设计任务的联合体成员提供，工程施工业绩须为承担施工任务的联合体成员提供】业绩，并在人员、设备、资金、信誉等方面具有承担本标段工程总承包的能力。
3.2本标段接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体应满足招标公告3.1规定的资格条件；②联合体最多由3家组成，均应具备独立法人资格；③联合体承担工程总承包的，应签订联合体协议，并在联合体协议中明确牵头单位、成员单位的责任和权利；④联合体的各方不得再以自己名义单独投标本项目，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；⑤联合体投标的，投标文件中除联合体协议需要联合体各方盖章签字外，其余盖章签字部分均由联合体牵头方签电子签章。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1(具体数量）个标段投标。
3.4本次招标本项目属于政府采购工程。
3.5本项目属性：项目未预留份额专门面向中小企业采购
3.6其他要求：本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人其投标将被否决。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2025年12月02日至2025年12月08日24：00时止（北京时间、下同）下载招标文件。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间为：2025年12月23日09时00分
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：张培
电话：010-53658120
手机：13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：zhangpei@zbytb.com
