中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 已中标 青海省2023年风电项目1标段海西州50万千瓦风电项目风电场区域PC总承包工程（B包）项目（项目简称：海西50万千瓦风电项目风电场工程（B标段）），项目业主为青海海西黄河茫崖风电有限责任公司，资金已落实。其中PC工程总承包项目包含的 风机安装及调试工程Ⅲ标段工程分包已具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 作为采购人，现对该项目进行谈判采购（公开），凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判采购文件参与本项目谈判采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

青海省海西州冷湖镇西侧约170km处

2.2 工程概况及标段概况

项目位于青海省海西州冷湖镇西侧约170km处，风电场地理坐标总体在东经91°54′～92°12′，北纬38°50′～38°55′之间，海拔高程基本在2930～3700m之间。地貌成因类型为山前冲洪积平原，地貌类型为戈壁、沙漠，地势较平缓，整体坡度小。风电场区南侧为省道S305，北侧为省道S314，场区东侧有砂石便道，整体路况较差。

海西50万千瓦风电项目风电场工程（B标段）总装机容量250MW，拟安装40台6.25MW风力发电机组，配套安装40台箱式变电站，通过10回35kV集电线路接入场址区配套的330kV升压站35kV侧，经主变升压后以330kV电压等级接入电网。

本标段为海西50万千瓦风电项目风电场工程（B标段）风机安装及调试工程Ⅲ标段专业分包工程。

2.3 工期要求

海西50万千瓦风电项目风电场工程（B标段）风机安装及调试工程Ⅲ标段计划于2025年12月20日开工， 2026年01月10日完工。本工程工期尤为紧张，要求各响应人至少提供4台额定起重量不小于1300T的主吊设备，才能保证工程按期完工。开工时间具体以发包人通知的开工时间为准。

2.4 质量要求

海西50万千瓦风电项目风电场工程（B标段）项目质量要求：符合国家、行业、工程所在地规范标准要求，质量合格且工程验收合格。达到高质量等级优良工程要求，质量零事故，高水平通过国家电力投资集团有限公司达标投产考核。

2.5 采购范围

本次采购工程为 海西50万千瓦风电项目风电场工程（B标段）风机安装及调试工程Ⅲ标段工程

本标承包范围包括（但不限于）：本标段共安装20台容量为6.25MW的风力发电机组（轮毂中心高度120米）。包括主吊及辅助吊装机械进退场、安拆及转场；塔架、机舱、轮毂、传动系统、叶片、机组控制柜、塔外附件及风机安装手册中标明的其他设备的接货、二次倒运、卸车、检验、保管、安装等；配合风机厂商进行机组调试、验收、消缺、移交等所有工作。详见工程量清单。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业要求：响应人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

3.1.2企业资质要求： 具有机电工程施工总承包二级及以上资质或电力工程施工总承包二级及以上资质或特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包资质；具有有效的安全生产许可证。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1） 项目经理资格要求：具有中级工程师及以上技术职称且具有机电专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），担任过2个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

（2）项目安全生产管理人员的资格要求：具有有效的安全生产考核合格证书（C证），且注册在本单位；

3.1.4 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5）不是被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1 本次采购不接受联合体投标。

3.2.2 本工程工期尤为紧张，要求各响应人至少提供4台额定起重量不小于1300T的主吊设备，才能保证按期完工。

3.2.3 要求响应人在近3年内具有不少于2项类似工程业绩（风机吊装）及经验。

4.谈判采购文件的获取

凡有意参加谈判响应者，请于获取文件结束时间2025年12月03日前……获取采购文件。

5.响应文件的递交

5.1响应标文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2025年12月11日10时00分。

本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：陈思颖
电话：010-82656698
手机：15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：csy@zbytb.com