中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交花都汽车产业基地赤坭园区赤坭大道北片区规划四路建设工程设计施工总承包项目，项目业主为广州市花都区赤坭镇人民政府，资金已落实。其中花都汽车产业基地赤坭园区赤坭大道北片区规划四路建设工程设计施工总承包项目包含的给排水工程Ⅰ标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行给排水工程Ⅰ标段专业分包采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取给排水工程Ⅰ标段专业分包采购文件参与本项目给排水工程Ⅰ标段采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:广州市花都区赤坭镇。

2.2 工程概况及标段概况

本项目位于广州市花都区赤坭镇，项目西临古村大道、北面逸翠路。为新建花都汽车产业基地赤坭园区赤坭大道北片区规划四路建设工程，为城市次干道，双向四车道，红线宽 30 米，设计速度为 40km/h，总长度约 1.74km。排水工程最大管径dn1600、给水工程最大管径dn300。工程内容包括道路工程、交通工程、给排水工程及其他配套工程等。

2.3 工期要求

计划开工日期为 2025 年12 月，具体开工以招标人发出的开工通知为准，且满足业主要求工期。

2.4 质量要求

符合国家、地方现行工程质量验收标准及规范，质量等级为合格，并满足业主要求。

2.5 采购范围

花都汽车产业基地赤坭园区赤坭大道北片区规划四路建设工程设计施工总承包项目给排水工程专业分包Ⅰ标段包含花都汽车产业基地赤坭园区赤坭大道北片区规划四路建设工程设计施工总承包项目K0+40~K0+540,K0+640~K0+940段的给排水工程等相关工作内容。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有市政公用工程施工总承包资质三级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/。

3.1.3 企业主要人员要求：/

3.1.4 企业工程业绩要求：近五年内承接过类似管网工程业绩

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2025年11月30日10时00分前（北京时间) 下载采购文件；

本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：张培
电话：010-53658120
手机：13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：zhangpei@zbytb.com