中煤锡林郭勒盟芒来发电有限公司芒来发电有限公司火电灵活性制造配套330MW风电EPC总承包项目已批准建设，项目建设单位为中煤智汇（锡林郭勒）新能源有限公司，资金已落实。本次招标人为中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司，目前已具备招标条件，现对该项目中煤锡林郭勒盟芒来发电有限公司火电灵活性制造配套330MW风电EPC总承包项目风电场道路工程专业分包进行公开谈判。
该项目资金已落实，具备招标采购条件。
2.项目概况与采购范围
2.1 建设地点
建设地点位于 内蒙古自治区 ，具体位于 锡林郭勒盟苏尼特左旗满都拉图镇 。
2.2 工程概况及标段概况
中煤锡林郭勒盟芒来发电有限公司芒来发电有限公司火电灵活性制造配套330MW风电EPC总承包项目，规划场址位于锡林郭勒盟苏尼特左旗满都拉图镇西北40km，地处中煤芒来2×660MW高效超超临界燃煤发电机组工程东北侧10km，场址规划用地面积约150km²，中心坐标为E113.355217°，N44.181465°，场址平均海拔1050m；场址邻近G331国道，场址附近有乡村道路，交通较为便利。风电机组通过箱式变电站升压至35kV，然后通过35kV电缆引接至35kV架空线路送至220kV升压站。
项目安装39台单机容量8.5MW的风电机组，叶轮直径220m，轮毂高度125m，经综合折减后（综合折减系数为76.0%），年上网电量为94874.0万kW.h，年利用小时数为2875.0h，容量系数为0.328；限电5%后年上网电量为90130.3万kW.h，年利用小时数为2731.2h，容量系数为0.312。
本标段为风电场道路工程，施工内容包括：风电场场内道路等工程。
2.3 工期要求
中煤锡林郭勒盟芒来发电有限公司火电灵活性制造配套330MW风电EPC总承包项目风电场道路工程专业分包，工期：计划开工时间2025年12月05日，计划完工时间2026年05月10日。实际开工日期具体以发包人与监理人颁发的开工令为准，满足业主全容量并网发电。
投标人须在合同签订后1周内，具备进场施工条件。如投标人未实现以上节点，招标人经评估认定投标人履约能力不足的，有权对投标人进行处罚，必要时招标人可解除合同，请投标人高度重视该风险事项。
2.4 质量要求
中煤锡林郭勒盟芒来发电有限公司火电灵活性制造配套330MW风电EPC总承包项目风电场道路工程专业分包质量要求： 施工质量满足设计图纸载明的技术规范和标准，本工程质量标准工程质量符合中国中煤企业标准，达到国家或电力行业质量合格标准（标准有差异的执行高标准）；建设过程中不发生一般及以上质量事故；在合同签订后，如果国内的规范、技术标准或规定作了重大修改，或颁发新的国家规范、标准及规定，则投标人应遵守。招标方鼓励投标方提出更高的质量标准，并在工程中实施。
2.5 采购范围
本次采购工程为中煤锡林郭勒盟芒来发电有限公司火电灵活性制造配套330MW风电EPC总承包项目风电场道路工程专业分包，承包范围包括（但不限于）：
风电场场内道路，包括新建道路、一般路面及过水路面等所有相关施工，满足作业面正常使用要求。
其它未尽事宜以图纸、工程量清单、技术标准和要求为准。
3.响应人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人、资格资质满足以下条件之一：
（1）电力工程施工总承包三级及以上资质；
（2）建筑工程施工总承包三级及以上资质。
3.1.2企业资产（财务要求）： 响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态，提供近3年财务会计报表（2022-2024年）
3.1.3 企业主要人员要求：
（1）项目经理资格要求：建筑/机电专业二级建造师执业资格及建筑企业安全员B证；
（2）项目技术负责人的资格要求： 具有二级建造师或中级及以上职称；
（3）项目安全生产管理人员的资格要求： 具有安全生产管理人员C证；
（4）项目质量管理负责人人员的资格要求： 具有质量员证；
3.1.4 企业工程业绩要求：响应人在近5年内具有陆上风电项目道路施工类似工程施工业绩1项及以上。
3.1.5 企业资信要求：
（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；
（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；
（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；
（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的）。
3.2其他要求
3.2.1本次招标不接受联合体投标
3.2.2投标人必须考虑固定场所与人员组建项目部，其中必须健全安全管理、质量管理体系，并成立管理机构。
3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。
4.谈判文件的获取
4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2025年11月20日至2025年11月24日17时00分前（北京时间）获取招标文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：王越
电话：010-68819835
手机：13661355191 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：wangyue@zbytb.com
