2.项目概况与招标范围
2.1项目概况
建设地点：建始县
建设规模：对米水河小区等12个老旧小区基础设施改造，涉及户数800户，增加路灯、垃圾处理设施、消防设施配电基础设施改造、更新老化燃气管道、配套供排水工程(其中污水管网3936米、雨水管网1200米、给水管网6600米)、健身设施等。提质改造2街，含道路改造工程，雨水管网工程1500米、污水管网工程1500米、供水管网工程1500米。道路改造包含主干路、次干路及支路共计7条，总长度5000米；新建收费停车场 7个，共计新建停车位200个，充电桩60个。
其他：/
2.2招标范围
招标范围：具体工作内容详见工程量清单和施工图纸。
标段划分：本项目共划分为1个标段
计划工期：578 日历天，计划开工日期2025-11-30
合同估算价：30000000.00元
2.3其他：本项目不收取投标保证金和履约保证金
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备 ：
1、最低需具备住房城乡建设主管部门颁发的有效的市政公用工程施工总承包一级资质，具备有效的安全生产许可证，具备工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照。近五年内有1项类似工程业绩，并在人员、设备、资金、技术等方面具备相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），且不得同时在其他在实施建设工程项目中任职。项目实施过程中不允许变更，并在投标文件中提供项目经理不变更的承诺，否则其投标无效。 2、拟派的项目技术负责人须具备市政公用工程相关专业中级及以上职称或市政公用工程专业一级注册建造师执业资格，且不得同时在其他在实施建设工程项目中任职。项目在施过程中不允许变更，并在投标文件中提供技术负责人的不变更的承诺，否则其投标无效。 3、拟派项目经理和技术负责人在岗天数每月不得低于 21 天，指纹签到，并在投标文件中提供相关承诺，否则其投标无效。 4、根据《关于落实<恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施方法>相关规定的意见》（恩施州人社发[2017]35 号）文件精神，投标人在投标文件递交截止时间前未有因非法拖欠劳动者工资而受到行政处罚或人民法院判决的情形，并在投标文件中作出相应的承诺，否则其投标无效。 5、要求投标人：①未被信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；②未被中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；③在湖北省建筑市场监督与诚信一体化工作平台网站无不良记录；④未被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）列入严重违法失信企业名单；(请登录)
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1 (具体数量）个标段投标。
3.4本项目属于政府采购工程
3.5本项目属性：项目整体预留专门面向中小企业采购
3.6其它要求：/
4.招标文件的获取
(请登录)请于2025年09月25日至2025年09月29日24：00时止（北京时间、下同）报名
建设规模：对米水河小区等12个老旧小区基础设施改造，涉及户数800户，增加路灯、垃圾处理设施、消防设施配电基础设施改造、更新老化燃气管道、配套供排水工程(其中污水管网3936米、雨水管网1200米、给水管网6600米)、健身设施等。提质改造2街，含道路改造工程，雨水管网工程1500米、污水管网工程1500米、供水管网工程1500米。道路改造包含主干路、次干路及支路共计7条，总长度5000米；新建收费停车场 7个，共计新建停车位200个，充电桩60个。
其他：/
标段划分：本项目共划分为1个标段
计划工期：578 日历天，计划开工日期2025-11-30
合同估算价：30000000.00元
1、最低需具备住房城乡建设主管部门颁发的有效的市政公用工程施工总承包一级资质，具备有效的安全生产许可证，具备工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照。近五年内有1项类似工程业绩，并在人员、设备、资金、技术等方面具备相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），且不得同时在其他在实施建设工程项目中任职。项目实施过程中不允许变更，并在投标文件中提供项目经理不变更的承诺，否则其投标无效。 2、拟派的项目技术负责人须具备市政公用工程相关专业中级及以上职称或市政公用工程专业一级注册建造师执业资格，且不得同时在其他在实施建设工程项目中任职。项目在施过程中不允许变更，并在投标文件中提供技术负责人的不变更的承诺，否则其投标无效。 3、拟派项目经理和技术负责人在岗天数每月不得低于 21 天，指纹签到，并在投标文件中提供相关承诺，否则其投标无效。 4、根据《关于落实<恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施方法>相关规定的意见》（恩施州人社发[2017]35 号）文件精神，投标人在投标文件递交截止时间前未有因非法拖欠劳动者工资而受到行政处罚或人民法院判决的情形，并在投标文件中作出相应的承诺，否则其投标无效。 5、要求投标人：①未被信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；②未被中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；③在湖北省建筑市场监督与诚信一体化工作平台网站无不良记录；④未被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）列入严重违法失信企业名单；(请登录)
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1 (具体数量）个标段投标。
3.4本项目属于政府采购工程
3.5本项目属性：项目整体预留专门面向中小企业采购
3.6其它要求：/
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：张培
电话：010-53658120
手机：13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：zhangpei@zbytb.com
相关项目推荐
- 2026-01-19海湾户外运动场(暂定名)新建工程暖通工程招标公告
- 2026-01-19海湾户外运动场(暂定名)新建工程消防工程招标公告
- 2026-01-19海湾户外运动场(暂定名)新建工程变电站工程招标公告
- 2026-01-19中敖镇场镇环卫保洁及农村垃圾转运服务取消公告
- 2026-01-19罗田县义水小学校服供应商采购项目招标公告
- 2026-01-19黄梅县濯港镇考田河村2026年农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目竞争性磋商征求意见公告
- 2026-01-19麻阳高速G347跨线桥至仙姑山隧道段声屏障工程竞争性磋商征求意见公告
- 2026-01-19蕲春县第八实验中学及相关学校教学设备竞争性磋商征求意见公告
- 2026-01-19襄阳市樊城区冢子湾水库大坝安全鉴定、金属结构检测、混凝土结构检测服务项目第二次竞争性磋商公告
- 2026-01-19湖北省荆州市森林草原消防队伍能力提升(松滋市)无人机及配套系统招标公告
会员登录
联系客服
客服电话：13718359801
招投标项目咨询：微信扫码，咨询张培
标书下载更多
- 标书广州市南沙区金隆小学2026年上半年教务辅助服务外包项目竞争性磋商公告
- 标书广东省职教城(清远)三期先行组团主干道道路工程(一期工程)第三方质量检测(非受限)竞争性磋商公告
- 标书广东西江流域中央财政国土绿化示范项目(佛山段)监理服务招标公告
- 标书普宁市练江干流及主要支流部分河段水浮莲及漂浮物清理打捞服务项目招标公告
- 标书2025年东源县漳溪乡研学基地及配套设施建设工程项目竞争性磋商公告
- 标书佛山市三水区殡仪馆成品油采购项目二次招标公告
- 标书南雄市人民医院物业服务采购项目招标公告
- 标书厚街镇六大公园环卫绿化管养项目招标公告
- 标书胸腔镜器械一批采购项目招标公告
- 标书消费品以旧换新资金抽查复核项目竞争性磋商公告
- 标书生殖中心实验室设备一批(含基因数据分析系统等)采购项目招标公告
- 标书福州大学附属省立医院办公日杂用品采购项目招标公告
中招国信（北京）招标有限公司 地址：北京市石景山区苹果园路28号院2号楼
-
意见反馈
意见反馈电话010-88938205
-
联系客服
客服电话010-88938205
-
在线客服
在线QQ客服qq1: 1228333901