本招标项目长宁公司2025年度集输系统适应性改造工程，己由四川长宁天然气开发有限责任公司以西南司招申（2025）字第437号（长宁公司）批准建设，项目业主为四川长宁天然气开发有限责任公司，建设资金来自成本，项目出资比例为100%，招标人为四川长宁天然气开发有限责任公司。项目己具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1建设地点
长宁公司范围内的生产现场。
2.2建设规模及主要建设内容
项目估算金额：4500万元（不含税）。见招标范围。
2.3计划工期
接甲方办理前期手续通知后60个日历日内完成合法用地手续办理（包括但不限于办理林业手续、办理砍伐证、办理临时用地手续、开展分户测量等工作），接甲方开工通知后线路工程于90个日历日达到中间交工条件，站场工程于50个日历日达到中间交工条件。（2）中间交工后30个日历日达到完工交接条件，完工交接验收合格之日起30个工作日内提交合规、准确、完整的结算资料。（3）长宁公司或西南油气田分公司工期指标有调整按最新指标执行。
2.4标段划分及各标段具体内容
本次招标共1个标段，具体要求为：具体工作量以0版施工图、现场办公会议纪要、方案为准。
2.5招标范围
本次招标为公开招标，招标工作内容为长宁公司2025年度集输系统适应性改造工程（单项项目合同金额＜400万元，含税），形成招标结果后，与中标人签订工程施工合同。
1.1施工内容（专业）包括：（1）集输系统适应性改造工程：站内工艺流程简化、降阻改造、柱塞、泡排、管网气气举、电驱气举等采气工艺、躺停井、修井、增压及增压适应性改造配套的三通一平、站场工艺、给排水、供配电、自控、通信、消防、站场外防腐等安装施工，吹扫、试压、单机试车等，以及总图、建筑物、构筑物等土建施工、站外管线、电缆涉及的林业砍伐手续办理、青苗赔付、临时用地及相关手续的办理，负责土地补偿、地面附着物赔付等赔偿（包括特殊补偿：房屋、坟墓等构筑物拆迁及补偿，鱼塘、藕塘、经济林、耕地补偿，各种水电气管道、线缆、小型河流、县及县以下公路穿越补偿，安置补偿，乡村道路补偿、乡镇村社协调等其他零星补偿；）林业恢复等；（2）物资：负责甲购材料的从现场堆放点到安装点的水平、垂直运输，负责乙供物资的采购；（3）其他：负责场地准备和临时设施、施工队伍调遣、焊接工艺评定。中标人对工程的质量，安全，工期，造价，施工场地及周边环境与生态保护全面负责，具体以合同内容为准。
1.2实际单项工程工作量以后续正式施工图、现场办公会议纪要、方案及招标人委托为准。招标人不作工作量承诺。
2.6本次招标设最高投标限价
详见第五章报价要求，不满足的其投标将被否决。
2.7质量要求
合格，达到设计、方案、办公纪要要求，无质量、安全事故事件发生，符合《石油天然气站内工艺管道工程施工规范（2012年版）》GB50540-2009、《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010、《石油天然气建设工程施工质量验收规范 站内工艺管道工程》SY/T4203-2019、《石油天然气建设工程施工质量验收规范 油气田集输管道工程》SY/T4204-2019等相关国家、行业现行标准规范要求。具体执行标准以设计文件或方案为准。
2.8投标人存在待认定失信行为的处理要求：若投标人在中国石油物资有限公司西南分公司组织实施的其他招标项目中发生失信行为且当前处于待认定处理期间，应当在投标文件中履行告知义务。对于正式认定处理的失信行为导致暂停投标资格情形的，招标人有权取消其中标人资格。
投标人资格要求
*1.投标人具备合格有效的加载统一社会信用代码的营业执照。投标人应为从事建筑活动的建筑施工企业（或其分支机构）。
*2.本项目：
☑不接受联合体投标。
□接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：
工程及服务项目：
□不允许分包。
☑允许，允许分包内容及要求： 部分非主体、非关键性工作
内容：部分非主体、非关键性工作 （专业分包和劳务分包）
要求：投标人须承诺：投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行专业工程分包或劳务分包的，应取得招标人的同意，将分包单位资质、分包合同和HSE合同报招标人备案，且分包商须具有满足分包项目性质要求的资质，分包施工负责人（分包项目经理）具有满足分包项目性质要求的注册建造师执业资格，接受分包的人不得再次分包，具体按照西南油气田公司相关制度要求内容执行。
注：对于不具备分包条件或者不符合分包规定的，招标人有权在签订合同或者中标人提出分包要求时予以拒绝。发现中标人转包或违法分包时，可要求其改正；对于拒不改正的，可报请业主有关部门查处，并终止合同。
*3.资质要求：投标人须通过中石油统一组织的公开招标资格评审，通过的资质类别和等级与本项目资质要求一致，状态正常。
*3.1 投标人须具有有效的石油化工工程施工总承包三级及以上资质，具有承压类特种设备安装、修理、改造 许可项目工业管道安装（GC1）许可子项目的中华人民共和国特种设备生产许可证。
*3.2投标人须具有有效的安全生产许可证（许可证应在有效期内且许可范围与本项目主体工程相关）。
注：提供证书资料的影印件，同时在企业所在省市相关政府网站（或政府相关信息系统）进行查询，并将查询结果页面截图，载入投标文件中。
*4人员资格和要求：
☑有人员要求：
*4.1 项目经理：拟派项目经理具有一级注册建造师执业资格证（建筑工程专业）且具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；且在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。
*4.2技术负责人：具备工程序列（中级）及以上技术职称（石油化工工程或相关专业）的技术负责人。项目经理与技术负责人不允许兼任。
*4.3 安全管理人员（安全员）：具有不少于1名专职安全员，且应具有在有效期范围内的安全生产考核合格证书（建安C类）。
注：提供证书资料的影印件，同时在企业所在省市相关政府网站（或政府相关信息系统）进行查询，并将查询结果页面截图，载入投标文件中。
*4.4 提供拟派驻现场的项目经理、技术负责人、专职安全管理人员（安全员）的社会统筹保险基金管理部门出具的社会保险证明文件影印件（须加盖当地社保局公章或有效电子章，提供2024年11月-2025年8月（含八月）社保）。同时社保证明文件必须证明其为投标单位人员。
□无人员要求。
*5.机具设备要求：
☑有要求，具体要求：
*5.1施工主要设备（发电机、焊机）进场前必须按有关规定进行年检和定期检修，并应由具有设备签证资格的机构出具检修合格证经甲方检查和鉴定后方可进入工程场地。承诺在施工设备进入工程场地前向甲方提交主要设备的质量合格证，并应配置足够的设备保障施工进度（发电机、焊机均不少于3台）。
□无要求。
*6.业绩要求:
☑近年（ 2022 年 1月 1 日至投标截止时间）（□已完成 ☑已完成或新承接或正在实施）不少于 3个的类似项目。类似项目:天然气场站适应性改造、增压工程、天然气集输管道工程、天然气场站集输工程等天然气地面工程，业绩证明材料：业绩需提供合同复印件或能够证明项目验收合格的资料。【合同复印件、竣工验收证明无法体现业绩所需要求的应提供设计文件或业主证明进行补充佐证】。
□无业绩要求。
*7.财务要求：
7.1☑有要求 投标人为资不抵债的，投标将被否决。
□需提供经审计的财务证明资料：投标人需提供投标截止之日前近两年中任意一年（2023年或2024年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务报表附注、会计师事务所营业执照页、会计师事务所执业证书页、注册会计师职业资格证书页、会计师事务所盖章页、注册会计师的签名和盖章页等组成审计报告的所有内容；若为事业单位投标，提供相关财务证明资料。
☑需提供财务证明资料：投标人需提供投标截止之日前近两年中任意一年的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表；若为事业单位投标，提供相关财务证明资料。
7.2 ¨不要求。
*8.信誉要求
*8.1 投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态；
*8.2 投标人2022年至投标文件递交截止之日无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和招标人历史合同履约中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格；
*8.3 投标人在开标当日不得存在以下情形：
（1）投标人被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。
（2）投标人被人民法院在“信用中国”网站列入严重失信主体名单。法定代表人或者负责人被人民法院中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列为失信被执行人……
4．招标文件的获取
4.1凡有意参加投标的潜在投标人，请于2025-09-22 至2025-09-29 23:59:59……下载电子招标文件。
4.2招标文件按项目售价为200元人民币／标包。
5．投标文件的递交
5.1递交的截止时间（投标截止时间及开标时间，下同）为2025-10-14 08:30:00。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：程姣
电话：010-53605906
手机：15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：chengjiao@zbytb.com
