本竞争性谈判项目延庆森林防火基础设施建设工程二期一标段项目采购人为中铁北京工程局集团有限公司延庆森林防火基础设施建设工程二期一标段项目经理部，采购项目资金及来源已落实。该项目已具备采购条件，现对毛石采购进行公开竞争性谈判。
2.招标依据
2.1《中华人民共和国招标投标法》；
2.2《工程建设项目货物招标投标办法》；
2.3《谈判小组和评标方法暂行规定》；
2.4《中华人民共和国招标投标法实施条例》；
2.5《中国中铁股份有限公司招标采购管理规定》；
2.6《中铁北京工程局集团有限公司物资集中采购管理办法》
2.7其它相关法律、法规、规章。
3.项目概况与招标范围
北京市延庆区森林防火基础设施建设工程（二期）（一标段）拟建设森林防火公路21.74公里。包括改造提升16.28公里防火公路（八达岭镇7.75公里、井庄镇8.53公里）、新建5.46公里防火公路（井庄镇3.81公里、珍珠泉乡1.65公里）等施工图纸范围内全部内容。防火公路采用林区四级标准，设计速度为15km/h，行车道宽度为4.0m，路面采用水泥混凝土路面，两侧进行培土路肩。其余施工图纸范围包括挡土墙施工、涵洞施工、交通安全设施施工（交通标志、护栏、广角镜）。
总工期：计划工期：365日历天，计划开工日期：2025年06月19日，计划竣工日期：2026年11月14日；除上述总工期外，发包人还要求以下阶段工期：2025年6月19日开工-2025年11月18日,2026年4月15日-2026年11月14日竣工，共计365日历天（12个月）
合同金额：38174260.22元。
详细清单、投标保证金金额及包件划分见附表一。
4.竞标人资格要求
4.1本次竞争性谈判要求竞标人须具备以下资质的要求，并具有与本竞争性谈判项目相应的供应能力。
4.1.1.营业范围要求：在中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织，（☑具有独立法人资格），具有承担民事责任的能力，独立承担竞标标的供应的能力和独立订立履行合同的能力；并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证书、组织机构代码证或三证合一的营业执照等相关资料；具有竞标标的供应经验的☑制造商、☑代理商、☑经销商。
4.1.2.财务能力要求：竞标人为制造商注册资金不能低于100万元人民币，竞标人为代理商或经销商注册资金不能低于100万元人民币，经税务部门注册登记核准的☑一般纳税人、☑小规模纳税人。（以国家税务局官网查询结果为准，竞标人当地税务局官网查询未联网的应提供税务机关出具的纳税人身份证明材料）。具有良好的社会信誉和财务状况，应提供1份【2022-2024】年度内的（□经审计）的财务会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表的扫描件（对小微企业的现金流量表不做强制要求）。2025年成立的供应商应提供成立以来的财务状况报表。
4.1.3.生产能力要求：竞标标的物的制造商、代理商、经销商，需具有与竞标物资需求配套的生产能力，生产工艺、装备必须符合国家产业发展政策的相关规定。4.1.4.质量保证能力要求：竞标人应提供1份【2022-2025】年度内的专业的检验检测机构出具的竞标物资质量合格检验检测报告。
4.1.5.供货业绩要求：无供货业绩要求。
4.1.6.履约信用要求：响应文件递交截止之日前【三年】内，没有骗取合同有关的犯罪或严重违法、违规行为而引起的诉讼和仲裁，财产未被接管或冻结，企业当前未处于禁止或取消竞标状态；无人民法院判决裁定的行贿犯罪记录。……
5.采购文件的获取
5.1凡有意参加竞标的潜在竞标人,请于2025年9月5日16时00分至2025年9月8日16时00分前获取电子版采购文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：方婷
电话：010-53341173
手机：13011091135 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：fangting@zbytb.com
