1. 招标条件
本招标项目已由安达市发展和改革局以（安发改审批[2025]5号）文件批复，项目业主为 安达市乡村振兴服务中心 ，资金来源为乡村振兴衔接资金，项目出资比例为 100% ，招标人为 安达市乡村振兴服务中心 ，招标投标行政监督及招标投标投诉受理单位为 安达市农业农村局 。项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称：安达市2025年第二批衔接资金水泥路建设项目施工
2.2建设地点：安达镇铁西村、吉星岗镇吉星村
2.3建设规模：改造升级道路3公里，其中安达镇铁西村1.01公里，吉星岗镇吉星村1.99公里。详见工程量清单
2.4计划工期： 18日历天。计划开工日期 2025 年09月27日；计划竣工日期2025年10月15日（上述计划工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开工日期按合同条款规定执行。）
2.5本项目划分2个标段。其中：
第一标段施工招标内容为：改造升级道路3公里，其中安达镇铁西村1.01公里，吉星岗镇吉星村1.99公里。详见工程量清单
2.6本次对第一标段施工进行招标，招标控制价为2166409.50元。
2.7质量标准：符合现行工程质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。
2.8招标范围：完成本项目施工图纸及工程量清单所包含的所有工作内容。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证，投标人在投标期内没有被司法机关列入失信被执行人名单、没有被相关部门列入"限制从业招投标企业名单"，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格(注册单位名称必须与投标人名称一致且为在职人员），提供近3个月（2025年06月-2025年08月）连续在本企业缴纳养老保险证明材料（具有盖社保机构章），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），证企相符且未担任其他在建工程项目的项目经理。
3.3拟派项目组织机构人员:投标人应按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规〔2023〕2号）文件规定，以不低于上述文件规定的标准数量配备项目管理机构人员，否则其投标将被否决，投标人也可以根据项目管理需要增加岗位及人员。最低标准项目管理机构人员标准：技术负责人1人，具有市政工程相关专业中级及以上职称；施工员1人，具备市政工程相关专业岗位证书；质量员1人，具备市政工程相关专业岗位证书；安全员1人，具备C类安全生产考核合格证书，※标准员1名；※材料员1名；※机械员1名；※劳务员1名；※资料员1名；（※为项目管理机构人员可在同一项目兼职，但兼职不得超过2个岗位。同一岗位人员配备超过2人及以上的，施工单位应明确该岗位的负责人，项目管理机构人员需提供相关岗位证件）。并对中标人的项目管理机构人员进行施工现场系统管理.
3.4投标人及其法定代表人、拟派项目负责人近3年不得有行贿犯罪记录（近3年指2022年1月1日至公告发布日之后），以中国裁判文书网公布的各级人民法院判决书中落款日期为准；行贿犯罪记录指判决结果为行贿犯罪的情形），否则将被拒绝投标。
3.5投标人及其法定代表人、拟派项目负责人不得被列入失信被执行人名单，否则将被拒绝投标（已被解除限制参与招投标活动惩戒的除外）。[投标人应自行通过“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）进行查询，查询日期须为公告发布之日后];
3.6资质动态核查要求：拟参加本项目潜在投标人不得在该项目所需专项资质被标注为“资质异常”，如有异常情形，投标将被拒绝黑龙江省建筑市场监管公共服务平台“资质动态核查”专栏。）（提供网页截图）。
3.7投标人须提供无拖欠工程款和农民工工资承诺书（格式自拟），以证明投标人没有拖欠工程款和农民工工资的情形。
3.8投标人未处于被责令停业、投标资格被取消的期限内，未处于工程建设领域信用体系黑名单管理期间，近三年（2022年1月1日至公告发布之日后）内无建设市场主体不良行为记录（含围标串标等）。（投标人须提供承诺）;
3.9与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；否则，相关投标均将被否决;
3.10本次招标不接受联合体投标。
3.11本项目不允许兼投兼中。
3.12本工程采用资格后审方式，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
4.招标文件获取
下载时间为2025年09月03日00时00分至2025年09月10日00时00分（北京时间，下同）。
本招标项目已由安达市发展和改革局以（安发改审批[2025]5号）文件批复，项目业主为 安达市乡村振兴服务中心 ，资金来源为乡村振兴衔接资金，项目出资比例为 100% ，招标人为 安达市乡村振兴服务中心 ，招标投标行政监督及招标投标投诉受理单位为 安达市农业农村局 。项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称：安达市2025年第二批衔接资金水泥路建设项目施工
2.2建设地点：安达镇铁西村、吉星岗镇吉星村
2.3建设规模：改造升级道路3公里，其中安达镇铁西村1.01公里，吉星岗镇吉星村1.99公里。详见工程量清单
2.4计划工期： 18日历天。计划开工日期 2025 年09月27日；计划竣工日期2025年10月15日（上述计划工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开工日期按合同条款规定执行。）
2.5本项目划分2个标段。其中：
第一标段施工招标内容为：改造升级道路3公里，其中安达镇铁西村1.01公里，吉星岗镇吉星村1.99公里。详见工程量清单
2.6本次对第一标段施工进行招标，招标控制价为2166409.50元。
2.7质量标准：符合现行工程质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。
2.8招标范围：完成本项目施工图纸及工程量清单所包含的所有工作内容。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证，投标人在投标期内没有被司法机关列入失信被执行人名单、没有被相关部门列入"限制从业招投标企业名单"，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格(注册单位名称必须与投标人名称一致且为在职人员），提供近3个月（2025年06月-2025年08月）连续在本企业缴纳养老保险证明材料（具有盖社保机构章），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），证企相符且未担任其他在建工程项目的项目经理。
3.3拟派项目组织机构人员:投标人应按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规〔2023〕2号）文件规定，以不低于上述文件规定的标准数量配备项目管理机构人员，否则其投标将被否决，投标人也可以根据项目管理需要增加岗位及人员。最低标准项目管理机构人员标准：技术负责人1人，具有市政工程相关专业中级及以上职称；施工员1人，具备市政工程相关专业岗位证书；质量员1人，具备市政工程相关专业岗位证书；安全员1人，具备C类安全生产考核合格证书，※标准员1名；※材料员1名；※机械员1名；※劳务员1名；※资料员1名；（※为项目管理机构人员可在同一项目兼职，但兼职不得超过2个岗位。同一岗位人员配备超过2人及以上的，施工单位应明确该岗位的负责人，项目管理机构人员需提供相关岗位证件）。并对中标人的项目管理机构人员进行施工现场系统管理.
3.4投标人及其法定代表人、拟派项目负责人近3年不得有行贿犯罪记录（近3年指2022年1月1日至公告发布日之后），以中国裁判文书网公布的各级人民法院判决书中落款日期为准；行贿犯罪记录指判决结果为行贿犯罪的情形），否则将被拒绝投标。
3.5投标人及其法定代表人、拟派项目负责人不得被列入失信被执行人名单，否则将被拒绝投标（已被解除限制参与招投标活动惩戒的除外）。[投标人应自行通过“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）进行查询，查询日期须为公告发布之日后];
3.6资质动态核查要求：拟参加本项目潜在投标人不得在该项目所需专项资质被标注为“资质异常”，如有异常情形，投标将被拒绝黑龙江省建筑市场监管公共服务平台“资质动态核查”专栏。）（提供网页截图）。
3.7投标人须提供无拖欠工程款和农民工工资承诺书（格式自拟），以证明投标人没有拖欠工程款和农民工工资的情形。
3.8投标人未处于被责令停业、投标资格被取消的期限内，未处于工程建设领域信用体系黑名单管理期间，近三年（2022年1月1日至公告发布之日后）内无建设市场主体不良行为记录（含围标串标等）。（投标人须提供承诺）;
3.9与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；否则，相关投标均将被否决;
3.10本次招标不接受联合体投标。
3.11本项目不允许兼投兼中。
3.12本工程采用资格后审方式，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
4.招标文件获取
下载时间为2025年09月03日00时00分至2025年09月10日00时00分（北京时间，下同）。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：程姣
电话：010-53605906
手机：15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：chengjiao@zbytb.com
