（一）项目名称：安徽盐业投资有限公司总包结算诉讼案件再审专法单位采购比选
（二）招选人：安徽盐业投资有限公司
（三）其他：
二、比选内容及要求
（一）项目地点：
（二）比选范围：招选人某地块开发项目于2017年12月开工，2020年12月交付使用。由于规划方案调整等原因，招选人与总包单位产生结算争议。后总包单位以招选人拖欠工程款为由将招选人诉至法院。案件经一审、二审后，判决招选人承担相关款项支付义务。案件详情请电话索取。
（三）工作要求：
1)案件研判与准备：梳理原审（一审、二审）全部卷宗，分析裁判文书中相关问题，制定诉讼策略，收集补充证据等。
2）案件代理：跟进案件进度，与法院良性、有效沟通，及时响应法院相关要求，制定诉讼方案，准备庭审提纲、质证意见、辩论意见，撰写各项法律文书，出席庭审，代为陈述事实、质证、辩论，争取法院支持招选人再审请求，向检察院申请抗诉、检察建议等案件代理相关工作，直至形成案件最终生效判决。
（四）工期要求：案件代理至再审程序、审判监督程序等全部终结（最终以招选人确认为准）。
（五）其他：/
三、参选人资格要求
（一）参选人是依照中华人民共和国法律合法注册并且有效存续不少于3年（2022年8月1日前成立）的律师事务所，具有司法行政部门颁发且有效的《律师事务所执业许可证》，存续时间以《律师事务所执业许可证》记载时间为准，涉及合并、更名的等情况的应提供相关证明资料；
（二）参选人提供近三年来（2022年8月1日至今）至少代理过三个具有与比选内容类似的涉及国有企业建设合同纠纷案件的业绩；需提供代理合同及判决书，判决书需能提体现参选人。（备注：可与评分细则业绩评分中要求提供的业绩属于同一业绩。）
（三）参选人应按招标内容要求合理配置并组建2-3人的服务团队。其中主办律师（项目负责人）须由从事律师工作6年及以上，曾代理过建设施工领域相关案件，经验丰富、业绩卓著的资深律师担任（需提供律师简介，以律师执业证记载的正式执业时间起算，下同）。团队成员须从事律师工作3年以上（含3年）；
（四）拟派律师在近三年内（2022年8月1日至今）无执业违法违规记录，参选人自行承诺并在报价时提交承诺函，格式自拟。
（五）承诺书（详见附件）
（六）各参选单位之间不得有关联关系。如在开标过程中招选人发现各参选单位之间有关联关系，则有关联关系的单位均作废标处理。（评标专家开标现场线上查询）
（七）本项目不接受联合体投标。
（八）格式条款需响应比选文件内容。
（九）符合法律、法规、相关规章规定的其它条件。
四、投标截止时间：2025年9月1日9:00
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：张培
电话：010-53658120
手机：13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：zhangpei@zbytb.com
