本招标项目已由哈尔滨市水务局以《关于哈尔滨市磨盘山水库抵御超标洪水防洪设施提升工程补充变更初步设计报告的批复》哈水发[2025]65号文件批准建设，资金来源为超长期特别国债，招标人为哈尔滨水务投资集团有限公司，项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。
2、项目概况与招标范围
2.1项目名称：哈尔滨市磨盘山水库抵御超标洪水防洪设施提升工程施工；
2.2工程建设地点：五常市；
2.3建设规模：管理处现有消防系统维修，具体工作内容以工程量清单及图纸为准；
2.4计划工期：计划开工日期2025年09月08日，计划竣工日期2025年12月31日，计划总工期115日历天（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）；
2.5招标范围：工程量清单及图纸所包含的全部内容；
2.6质量要求：符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准；并配合招标人通过消防验收；施工结束应清扫卫生并达到招标人正常使用要求。
2.7标段划分：本项目划分3个标段，本标段为第3标段：哈尔滨市磨盘山水库抵御超标洪水防洪设施提升工程管理处现有消防系统维修施工；
2.8 招标控制价：2360433.97元。
3. 投标人资格要求
3.1本次招标要求潜在投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人及其他组织，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2本次招标要求潜在投标人须具备建设行政主管部门核发的有效的消防设施工程二级（含二级）以上专业承包以上资质，具有建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证。
3.3投标人拟派项目负责人具备机电工程专业二级（含二级）及以上注册建造师执业证书，并具备有效的安全生产考核合格B证，且未担任其他任何在施建设工程项目的项目负责人或其他施工管理工作。
3.4投标人拟派项目管理机构人员：投标人须按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规[2023]2号）文件规定，以不低于上述文件中专业承包工程规定的标准数量配备项目管理机构人员。投标人须提供开标前连续3 个月投标单位为本项目项目机构所有成员缴纳社保(养老保险）的承诺。否则投标将被否决。
3.5本次招标信誉要求：
3.5.1投标人、法定代表人及拟派项目负责人如在"中国执行信息公开网"网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列入失信被执行人名单的（以“中国执行信息公开网”查询结果为准），其投标将被否决。
3.5.2投标人、法定代表人及拟派项目负责人近3年（从投标截止日起算前三年）如有行贿犯罪行为（本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书（以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）公布的为准）中有判决投标人或法定代表人或拟派项目负责人犯行贿罪的情形），其投标将被否决。
3.5.3投标人须提供无拖欠工程款和农民工工资承诺书，以证明投标人没有拖欠工程款和农民工工资的情形。
3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均将被否决。
3.7本项目不接受联合体投标。
3.8本项目资格审查方式采用资格后审，主要资格审查标准、内容等详见招标文件。
4、招标文件的获取
下载时间为2025年08月08日18时00分至2025年08月15日18时00分（北京时间，下同
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：陈思颖
电话：010-82656698
手机：15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：csy@zbytb.com
