1.采购条件
采购人已与宜阳县润时新能源有限公司（项目业主）签订宜阳二期100MW风电项目EPC（项目名称）施工承包合同，拟对该项目风电机组及塔筒安装工程的施工进行专业分包，分包工程资金来源已落实。分包工程己具备招标条件，现进行公开谈判。
2.分包工程概况与招标范围
2.1 项目概况：总装机容量100MW，建设16台单机容量为6.25MW风电机组。与宜阳一期项目共同新建一座220kV升压变电站，本项目拟采用5回35kV集电线路接至该升压站。
2.2 建设地点：河南省洛阳市宜阳县柳泉镇、盐镇乡和香鹿山。
2.3 采购内容：包括16台风电机组及塔筒吊装工程，塔筒组装、电装及所有配套附属工程，大型吊装设备进出场，风电机组出线电缆敷设，甲供物资接卸、验收、仓储及代保管、二次倒运（不含风机塔筒）、配合调试、并网等。
说明：分包人需根据已确定机型并结合承包人工期要求，合理配置吊车及相应措施，合理设置工作面，必须投入不低于3台整机主吊、形成3个以上吊装工作面。（具体以承包人要求为准，承包人根据现场进度及工期情况，要求分包人继续增加施工设备时，分包人必须无条件配合）
2.4 （1）业主供应范围：风电机组设备、风机塔筒；
（2）项目部供应范围：风机箱变（含箱变测控装置）、风机、箱变基础及防火墙的混凝土、钢筋，风电机组出线电缆；
（3）除业主及项目部供应范围外，全部由分包单位采购。
2.5 计划工期：总工期127天，计划工期开工时间：2025年8月25日，完工时间：2025年12月30日，全容量并网2025年12月30日，竣工：2026年3月30日具体开工时间以书面开工通知书为准；
2.6 质量要求：本工程质量要求为合格工程，满足设计要求的质量标准，施工要求的质量标准、国家、行业、业主设计标准。
3.应答人资格要求
3.1 资质要求：独立法人，具备特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包资质。具有有效的安全生产许可证，具有一般纳税人资格，纳税信用等级B级或以上。
3.2 业绩要求： 提供近五年500万元以上类似业绩1项（类似业绩指塔筒安装工程、风机机组安装工程等），合同作为业绩证明材料。
3.3 信誉要求：信誉良好，在“信用中国”、“全国建筑市场监管公共服务平台”、“最高人民法院失信被执行人平台”等网站上无不良行为记录。
3.4 项目经理资格：拟派项目经理应为投标人本单位在职人员，提供劳动关系证明，包括与施工单位的劳动合同或社保证明复印件，须具备机电工程专业二级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。
3.5 注册要求：注册合格。
3.6 应答人不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与本采购项目的其他应答人存在控股、管理关系或者单位负责人为同一人的；
（3）为本项目的监理人；
（4）与本项目的监理人同为一个法定代表人的；
（5）与本项目的监理人相互控股或参股的；
（6）与本项目的监理人相互任职或工作的；
（7）被责令停业的；
（8）被暂停或取消应答资格的；
（9）财产被接管、冻结或处于破产状态的；
（10）近三年内有骗取成交或严重违约或发生较大及以上安全事故或重大工程质量问题或农民工群体事件的；
（11）列入中国能建或中国葛洲坝集团股份有限公司黑名单的；
（12）在“信用中国”“全国建筑市场监管公共服务平台”“最高人民法院失信被执行人平台”等网站上有重大失信行为记录，或被税务机关列入欠税公告的。
（13）交叉持股或高管交叉任职的不同供应商，参加同一标段（包）的采购的；（其中，交叉持股是指一方直接（间接）持有另一方的股份总和达到 25%以上，或双方直接（间接）同为第三方所持有的股份达到25%以上。高管交叉任职是指自然人同时担任双方的董事长、执行董事、监事、总经理等工商登记信息中公开的职务，或一方的自然人股东担任另一方的相关职务。）
（14）不同供应商不得针对同一采购项目，使用相同设备登录中国能建电子采购平台账号，进行打开项目”、“进入投标报价表界面”等操作（以下简称相同设备登录账号），或使用相同设备上传投标（响应）文件。
3.7 其他要求：近3年未发生重大及以上质量、安全、环境事故，无违法行为。
4.投标报名请于2025年 8月4日至2025 年8月6日(北京时间，下同)……报名。
采购人已与宜阳县润时新能源有限公司（项目业主）签订宜阳二期100MW风电项目EPC（项目名称）施工承包合同，拟对该项目风电机组及塔筒安装工程的施工进行专业分包，分包工程资金来源已落实。分包工程己具备招标条件，现进行公开谈判。
2.分包工程概况与招标范围
2.1 项目概况：总装机容量100MW，建设16台单机容量为6.25MW风电机组。与宜阳一期项目共同新建一座220kV升压变电站，本项目拟采用5回35kV集电线路接至该升压站。
2.2 建设地点：河南省洛阳市宜阳县柳泉镇、盐镇乡和香鹿山。
2.3 采购内容：包括16台风电机组及塔筒吊装工程，塔筒组装、电装及所有配套附属工程，大型吊装设备进出场，风电机组出线电缆敷设，甲供物资接卸、验收、仓储及代保管、二次倒运（不含风机塔筒）、配合调试、并网等。
说明：分包人需根据已确定机型并结合承包人工期要求，合理配置吊车及相应措施，合理设置工作面，必须投入不低于3台整机主吊、形成3个以上吊装工作面。（具体以承包人要求为准，承包人根据现场进度及工期情况，要求分包人继续增加施工设备时，分包人必须无条件配合）
2.4 （1）业主供应范围：风电机组设备、风机塔筒；
（2）项目部供应范围：风机箱变（含箱变测控装置）、风机、箱变基础及防火墙的混凝土、钢筋，风电机组出线电缆；
（3）除业主及项目部供应范围外，全部由分包单位采购。
2.5 计划工期：总工期127天，计划工期开工时间：2025年8月25日，完工时间：2025年12月30日，全容量并网2025年12月30日，竣工：2026年3月30日具体开工时间以书面开工通知书为准；
2.6 质量要求：本工程质量要求为合格工程，满足设计要求的质量标准，施工要求的质量标准、国家、行业、业主设计标准。
3.应答人资格要求
3.1 资质要求：独立法人，具备特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包资质。具有有效的安全生产许可证，具有一般纳税人资格，纳税信用等级B级或以上。
3.2 业绩要求： 提供近五年500万元以上类似业绩1项（类似业绩指塔筒安装工程、风机机组安装工程等），合同作为业绩证明材料。
3.3 信誉要求：信誉良好，在“信用中国”、“全国建筑市场监管公共服务平台”、“最高人民法院失信被执行人平台”等网站上无不良行为记录。
3.4 项目经理资格：拟派项目经理应为投标人本单位在职人员，提供劳动关系证明，包括与施工单位的劳动合同或社保证明复印件，须具备机电工程专业二级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。
3.5 注册要求：注册合格。
3.6 应答人不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与本采购项目的其他应答人存在控股、管理关系或者单位负责人为同一人的；
（3）为本项目的监理人；
（4）与本项目的监理人同为一个法定代表人的；
（5）与本项目的监理人相互控股或参股的；
（6）与本项目的监理人相互任职或工作的；
（7）被责令停业的；
（8）被暂停或取消应答资格的；
（9）财产被接管、冻结或处于破产状态的；
（10）近三年内有骗取成交或严重违约或发生较大及以上安全事故或重大工程质量问题或农民工群体事件的；
（11）列入中国能建或中国葛洲坝集团股份有限公司黑名单的；
（12）在“信用中国”“全国建筑市场监管公共服务平台”“最高人民法院失信被执行人平台”等网站上有重大失信行为记录，或被税务机关列入欠税公告的。
（13）交叉持股或高管交叉任职的不同供应商，参加同一标段（包）的采购的；（其中，交叉持股是指一方直接（间接）持有另一方的股份总和达到 25%以上，或双方直接（间接）同为第三方所持有的股份达到25%以上。高管交叉任职是指自然人同时担任双方的董事长、执行董事、监事、总经理等工商登记信息中公开的职务，或一方的自然人股东担任另一方的相关职务。）
（14）不同供应商不得针对同一采购项目，使用相同设备登录中国能建电子采购平台账号，进行打开项目”、“进入投标报价表界面”等操作（以下简称相同设备登录账号），或使用相同设备上传投标（响应）文件。
3.7 其他要求：近3年未发生重大及以上质量、安全、环境事故，无违法行为。
4.投标报名请于2025年 8月4日至2025 年8月6日(北京时间，下同)……报名。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：王越
电话：010-68819835
手机：13661355191 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：wangyue@zbytb.com
