本建设项目武汉通信段综合视频监控系统与客运段综合指挥中心接口建设工程已由中国铁路武汉局集团有限公司以《计划统计部关于综合视频监控系统与客运段综合指挥中心系统接口建设工程可行性研究报告的批复》(武项审〔2024〕1185号)批准建设,建设单位(项目业主)为中国铁路武汉局集团有限公司,建设资金来自国铁集团技术改造资金,项目出资比例为100%,资金已落实,施工图设计文件完备,招标人为中国铁路武汉局集团有限公司武汉通信段。本次招标项目已具备法定招标条件,由于第一次公开招标所有投标人的投标文件均被评标委员会否决而流标,现进行第二次公开招标,特邀请有意向的投标人参加投标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
建设地点:武汉通信段信息技术所管内。
建设规模:在调度楼通信机房新增2 台视频网关服务器、1台综合视频分转发服务器、2 台交换机、2台防火墙。在集团公司调度楼三层信息机房新设 2 台交换机、2 台防火墙。在虚拟化资源池划分资源,搭建2台管控平台视频联动应用服务器。具体见工程量清单。
2.2 招标范围
招标范围:包括武汉通信段综合视频监控系统与客运段综合指挥中心接口建设工程等工作。
标段划分:1个标段,标段号:WHTL-DWXT-2025-083-001。
计划工期:本工程计划总工期 180日历天。
2.3 其他说明:/
3. 投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人,具备有效的营业执照、施工企业资质和安全生产许可证等,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。资格要求如下:
(1)在中华人民共和国境内合法注册的具有独立承担民事责任能力的独立法人,具有有效营业执照;
(2)具有通信工程施工总承包三级及以上或铁路电务工程专业承包二级及以上资质证书,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;
(3)具备有效的安全生产许可证;
(4)近5年(递交投标文件之日起前5年内,以合同签订时间为准)具有铁路营业线施工1个及以上已完工类似业绩(视频安装调试类),且安全质量状况稳定,有良好的企业社会信誉;
(5)没有被暂停或取消投标资格;
(6)投标人未在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单,投标人未在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单,投标人未被列入铁路工程建设失信行为“黑名单”,投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理在近3年不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录;未被取消或暂停投标资格、不存在最近一期国铁集团施工企业信用评价为C级且在整改期内的情形。
(7)投标人须为中国铁路武汉局集团有限公司零小工程管理信息平台合格施工队伍库中武汉通信段准入的B级及以上施工单位或局内所有A级施工单位;
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标,招标人按下列原则选择中标人:
招标人根据评标委员会提供评标报告确定第一中标候选人为中标人,排名第一的中标候选人放弃中标,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人(或重新招标)
3.4 资格审查方式:资格后审。
4. 招标文件的获取
4.1请投标人于2025年7月14日至2025年7月18日(北京时间,下同),……下载电子招标文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:张培
电话:010-53658120
手机:13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:zhangpei@zbytb.com

