1.1采购内容：杭州分公司2024年钱塘、临安、富阳等区域的零星高低压配电改造工程，具体详见比选文件。
……
1.2本采购项目估算为：137.82万元（不含税）。
1.3★工期：发包人发出开工令之日起60日历天内完工，并通过供电部门通电验收。
1.4★保修期：不少于24个月，从终验证书签发之日起开始计算。
1.5承包方式：承包人包工、包料（不含主材主设备），并不得转包分包。
1.6质量标准要求：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求的合格标准。
1.7本项目【划分】标包，具体如下：
|
标包划分情况 |
预估金额 （不含税总价，万元） |
中选人数量 |
中选份额 |
实施区域 |
|
标包1 |
87.55 |
1家 |
100% |
钱塘 |
|
标包2 |
42.27 |
1家 |
100% |
临安锦东局 |
|
标包4 |
8 |
1家 |
100% |
富阳场口 |
注：本项目允许参选人同时中选的最多标包数为【1】个，按照标包顺序（标包1-标包4）推荐中选候选人，如参选人在前序标包被推荐为中选候选人数量达到比选文件规定的最多标包数量，则后续标包将不被推荐为中选候选人。
针对中国电信股份有限公司杭州分公司2024年钱塘、临安等零星配电改造项目(重新比选)的标包1、标包2、标包4进行第三次比选，由于划分4个标包，比选文件规定“本项目允许参选人同时中选的最多标包数为【1】个”，因此在中国电信股份有限公司杭州分公司2024年钱塘、临安等零星配电改造项目(重新比选)成交的，不能在本次比选中中选。
1.8本项目各标包与供应商的签约总金额为各标包的参选金额/成交金额。
1.9★本项目【设置最高参选限价】，各标包最高参选限价如下表所示，参选人参选报价高于最高参选限价的，其参选将被否决。
|
标包划分情况 |
最高不含税总价限价（万元） |
|
标包1 |
87.55 |
|
标包2 |
42.27 |
|
标包4 |
8 |
2.参选人资格要求
2.1参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于比选人和比选代理机构。参选人应具有良好的银行资信和商业信誉。
2.2参选人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一标包参选或者未划分标包的同一项目参选。
2.3参选人具有住建行政管理部门核发有效的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质或施工综合资质。
注：（1）如已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定取得新资质证书的，则按照改革方案对应等级关系认定企业资质。
（2）若资质证书有效期满，但因国家政策原因而统一延期，企业无需换领资质证书情况的，参选人须同时提供原资质证书、覆盖原资质到期时间及参选文件递交截止时间的国家关于统一延期的政策文件。
2.4参选人须具有能源监管办核发的有效的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质，以及住建行政管理部门核发有效的《安全生产许可证》。
注：若资质证书有效期满，但因国家政策原因而统一延期，企业无需换领资质证书情况的，参选人须同时提供原资质证书、覆盖原资质到期时间及参选文件递交截止时间的国家关于统一延期的政策文件。
2.5参选人应提供住建行政管理部门核发的人员证书：（1）企业主要负责人安全生产考核合格证书（A证）不少于1人；（2）项目经理安全生产考核合格证书（B证）不少于1人；（3）专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）不少于1人。须提供有效的证书和上述人员本单位的参选截止时间前5个月内的连续3个月的社保证明。
2.6参选人拟派项目经理具有注册在参选人单位的机电工程专业二级及以上注册建造师资格，提供有效的证书证明文件、本单位的参选截止时间前5个月内连续3个月的社保证明。（提供的一级注册建造师证书应为电子注册证书，满足《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》的要求，否则将做无效认定。）
2.7参选人自2021年1月1日至公告发布前一日（时间以合同签订日期为准）具有单项合同金额5万元及以上的类似工程施工（高低压配电工程类）业绩（须提供相应的证明材料：如为固定总价合同，则须提供合同关键页（包括首页、合同内容页、合同金额页、签字盖章页）；如为框架合同，则须提供合同关键页（包括首页、合同内容页、合同金额页、签字盖章页）+对应的发票。固定总价合同以合同总价作为评审金额，框架合同以发票累计金额作为评审金额。）
2.8本次比选【不接受】联合体参选。
2.9参选人【应承诺】中选后向比选人开具符合比选人要求的增值税专用发票。
2.10参选人不得存在下列情形之一：
（1） 为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2） 被依法暂停或取消投标/参选资格的；
（3） 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5） 在最近三年内（自2021年9月2日起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6） 在最近五年内（自2019年9月2日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7） 在最近五年内（自2019年9月2日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8） 被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（9） 为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（10） 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（11） 为本比选项目的代建人；
（12） 为本比选项目的比选代理机构；
（13） 与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人；
（14） 与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系；
（15） 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（16） 【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施；】
（17） 法律法规、比选文件限定的其他情形。
2.11法律法规规定的其他要求。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。
4.比选文件获取
4.1比选文件获取时间：2024年8月28日9时00分至2024年8月30日17时00分（北京时间，下同）。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：张培
电话：010-53658120
手机：13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：zhangpei@zbytb.com
