一、招标条件
本项目招标人为四川交通建设集团有限责任公司成都分公司，资金来源为业主拨付的工程计量款，本次拟对1#、2#地块检测服务进行采购。本次采购已完成内部审核程序具备招标条件，现由四川省交通建设集团有限责任公司成都分公司进行公开招标。
二、项目概况与招标范围
2.1 项目名称：四川交建集团科研基地项目检测服务
2.2 建设地点：武侯区
2.3 计划工期：根据项目推进情况，满足甲方要求
2.4 建设规模：四川交建集团科研基地项目规划净用地面积 33580.95㎡，其中一号地块规划净用地面积17941.02㎡，二号地块规划净用地面积15639.93 ㎡，其中一号地块(酒店)建筑面积为96582.31㎡，二号地块(办公楼)建筑面积为 64406.28 ㎡，建筑总面积为 160988.59 ㎡。
2.5 招标范围：本次招标内容1#、2#地块检测服务。本项目共划分为一个标段，只选取一名中标人。
2.6 合同签订：合同由中标人与四川省交通建设集团有限责任公司、四川省交通建设集团有限责任公司成都分公司签订三方合同。
三、投标人资格要求
投标人须同时满足以下要求：
3.1 资质要求
（1）具有独立法人资格，持有有效的营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表；
（2）具有省级及以上建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测（检测范围须包括：见证取样检测、主体结构工程检测类、建筑地基基础质量检测类）资质证书，并取得了市场监管或技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书，且上述证书均处于有效期内。
注：①若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；
②在合同履行期间，投标人要保证其投标文件中提供的资质证书持续有效，投标人检测机构能正常开展检验检测活动。否则，招标人可立即解除与中标单位的合同。由此对招标人造成的所有损失（不限于招标人重新组织招标的费用、受上级单位及第三方处罚、停工损失等）均由中标人承担。
3.2 业绩要求
近3年内至少具有1个已完成或正在进行的建筑面积10万平方米及以上的工程质量检测项目业绩(合同范围至少含有下列其中一项：见证取样检测、主体结构检测、地基基础质量检测或桩基检测)。
注：已完成项目以发包人出具的证明材料中载明的完成时间为准（应附合同协议书、发包人出具的证明材料，证明材料为复印件或扫描件，且均需加盖投标人公章）；正在进行和新承接项目以合同签订时间为准（应附合同协议书，并加盖投标人单位公章）。
3.3 主要人员要求
项目负责人（1人）：具有注册土木工程师（岩土）证书，须为本单位人员。
3.4 信誉要求
（1）对通过“国家企业信用信息公示系统”中查询为严重违法失信企业的投标人，不得参加投标；（事业单位除外）
（2）对通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”中列为失信被执行人的投标人，不得参加投标；
（3）在2021年1月1日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）、法定代表人、项目负责人被人民法院生效判决为行贿犯罪的（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等），不得参加投标。
（4）对通过“成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台”（https://pt.cdzjryb.com:8145/Main.aspx#13）中查询60日得分低于95分的投标人，不得参加投标。
注：第（1）～（2）项以招标人在上述网站核查的投标截止日投标人信息内容为准，
第（3）项以投标人投标文件中的承诺函为准。
3.5 本项目不接受联合体投标。
四、招标文件的获取
4.1 招标文件获取方式：☑网上购买。凡有意参加投标者：请于 2024 年 7 月 23 日 00:00 至 2024 年 7 月 28 日 00:00，下载招标文件。……
本项目招标人为四川交通建设集团有限责任公司成都分公司，资金来源为业主拨付的工程计量款，本次拟对1#、2#地块检测服务进行采购。本次采购已完成内部审核程序具备招标条件，现由四川省交通建设集团有限责任公司成都分公司进行公开招标。
二、项目概况与招标范围
2.1 项目名称：四川交建集团科研基地项目检测服务
2.2 建设地点：武侯区
2.3 计划工期：根据项目推进情况，满足甲方要求
2.4 建设规模：四川交建集团科研基地项目规划净用地面积 33580.95㎡，其中一号地块规划净用地面积17941.02㎡，二号地块规划净用地面积15639.93 ㎡，其中一号地块(酒店)建筑面积为96582.31㎡，二号地块(办公楼)建筑面积为 64406.28 ㎡，建筑总面积为 160988.59 ㎡。
2.5 招标范围：本次招标内容1#、2#地块检测服务。本项目共划分为一个标段，只选取一名中标人。
2.6 合同签订：合同由中标人与四川省交通建设集团有限责任公司、四川省交通建设集团有限责任公司成都分公司签订三方合同。
三、投标人资格要求
投标人须同时满足以下要求：
3.1 资质要求
（1）具有独立法人资格，持有有效的营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表；
（2）具有省级及以上建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测（检测范围须包括：见证取样检测、主体结构工程检测类、建筑地基基础质量检测类）资质证书，并取得了市场监管或技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书，且上述证书均处于有效期内。
注：①若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；
②在合同履行期间，投标人要保证其投标文件中提供的资质证书持续有效，投标人检测机构能正常开展检验检测活动。否则，招标人可立即解除与中标单位的合同。由此对招标人造成的所有损失（不限于招标人重新组织招标的费用、受上级单位及第三方处罚、停工损失等）均由中标人承担。
3.2 业绩要求
近3年内至少具有1个已完成或正在进行的建筑面积10万平方米及以上的工程质量检测项目业绩(合同范围至少含有下列其中一项：见证取样检测、主体结构检测、地基基础质量检测或桩基检测)。
注：已完成项目以发包人出具的证明材料中载明的完成时间为准（应附合同协议书、发包人出具的证明材料，证明材料为复印件或扫描件，且均需加盖投标人公章）；正在进行和新承接项目以合同签订时间为准（应附合同协议书，并加盖投标人单位公章）。
3.3 主要人员要求
项目负责人（1人）：具有注册土木工程师（岩土）证书，须为本单位人员。
3.4 信誉要求
（1）对通过“国家企业信用信息公示系统”中查询为严重违法失信企业的投标人，不得参加投标；（事业单位除外）
（2）对通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”中列为失信被执行人的投标人，不得参加投标；
（3）在2021年1月1日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）、法定代表人、项目负责人被人民法院生效判决为行贿犯罪的（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等），不得参加投标。
（4）对通过“成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台”（https://pt.cdzjryb.com:8145/Main.aspx#13）中查询60日得分低于95分的投标人，不得参加投标。
注：第（1）～（2）项以招标人在上述网站核查的投标截止日投标人信息内容为准，
第（3）项以投标人投标文件中的承诺函为准。
3.5 本项目不接受联合体投标。
四、招标文件的获取
4.1 招标文件获取方式：☑网上购买。凡有意参加投标者：请于 2024 年 7 月 23 日 00:00 至 2024 年 7 月 28 日 00:00，下载招标文件。……
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：王越
电话：010-68819835
手机：13661355191 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：wangyue@zbytb.com
下载招标公告:四川交建集团科研基地检测服务招标公告.pdf
