1.1项目概况：本项目为中国电信日照分公司2024年政务云机房及IDC机房配套装修及市电引入改造施工采购项目，主要内容：政务云机房及IDC机房配套装修及市电引入改造施工等。具体详见技术规范书。本项目框架合同上限为275000.00（元/不含税）。
1.2分包（标包）划分情况：本项目划分不分包，拟选取1家中选单位，拟中选份额100%。
1.3服务周期：自框架合同签订之日起2年或框架金额执行完毕，先到者为准。
1.4工期要求：按照具体订单的工期要求执行。
1.5承包方式：包工、包辅料、包工期、包质量、包文明施工。
1.6质量要求：一次性验收合格，验收合格后满足2年保修期。
1.7技术要求：参照相关国家、行业及（建设单位）施工规范及工程验收规范。
1.8本项目不设置最高参选限价
2.参选人资格要求
2.1参选人身份要求：
参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人，合法运作并独立于比选人和比选代理机构。参选人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一分包参选或者未划分分包的同一比选项目参选。
注：须提供有效的加载统一社会信用代码的新版营业执照复印件。
2.2企业资质要求（具备2.2.1或2.2.2资质要求之一）：
2.2.1建设行政主管部门颁发的效期内的施工综合资质
2.2.2 须同时具备有效期内的以下资质
①建筑工程施工总承包三级（乙级）及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（乙级）及以上资质，同时具备安全生产许可证；
②电力工程施工总承包三级（乙级）及以上资质或承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质。
注：须提供以上资质证书复印件。如参选人已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》（文号：建市〔2020〕94号）进行换证，则按照相应政策调整文件认定企业资质。
注：须提供以上证书复印件。
2.3财务要求：
参选人须承诺中选后向比选人开具符合国家税务规范的增值税专用发票。
注：须在参选文件中提供上述承诺书。
2.4业绩要求：
参选人须具备自 2021年1月1日以来同类工程（同类工程指机房配套装修或电力施工类）的相关业绩至少1个。
注：须提供合同关键页复印件或扫描件，包含但不限于合同首页、合同金额页、合同签字页等证明材料，若提供框架协议，需附上订单或审计定案单或结算发票。证明材料不全无法确定为同类业绩的不予认可。
2.5人员要求：
①企业主要负责人具备有效期内的住房城乡建设主管部门核发的安全生产考核合格证书（A证）；
②项目负责人具备有效期内的住房城乡建设主管部门核发的安全生产考核合格证书（B证），且具备二级及以上建造师证书（建筑工程专业或机电工程专业）并在本单位注册；
③专职安全生产管理人员具备有效期内的住房城乡建设主管部门核发的安全生产考核合格证书（C证），至少一个；
注：提供以上人员的证书复印件，项目负责人和专职安全生产管理人员不得为同一人。2.6参选人不得存在下列情形之一：
（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消投标/参选资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）近两年（自2022年7月25日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的
（6）在最近三年内（自2021年7月25日起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（7）在最近五年内（自2019年7月25日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）在最近五年内（自2019年7月25日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（9）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（10）为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（11）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（12）为本比选项目的代建人；
（13）为本比选项目的比选代理机构；
（14）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人；
（15）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系；
（16）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（17）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施；
（18）法律法规、比选文件限定的其他情形。
注：参选人须提供上述情况承诺书原件，并附上“中国裁判文书网”、“信用中国”网站查询截图。
2.7联合体要求：本项目不接受联合体参选。
2.8法律法规规定的其他要求。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。
4.比选文件获取
4.1比选文件获取时间：2024年7月18日00时00分至2024年7月22日17时00分（北京时间，下同）。
4.2
比选文件每套售价300.00元人民币，售后不退。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：王越
电话：010-68819835
手机：13661355191 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：wangyue@zbytb.com
