详见附件。
|
包号 |
招标人 |
项目名称 |
项目地点及概况 |
招标范围 |
计划工期要求 |
备注 |
|
包2 |
新疆华美胜地旅游有限公司 |
乌鲁木齐华美胜地丽思卡尔顿酒店集群及商旅综合体项目二期施工 |
项目位于乌鲁木齐市水磨沟区，东邻会展大道，西邻会展中路，北邻会展中街，南邻红光山路，二期总建筑面积约8.5万平方米，其中地上建筑面积约6.1万平方米，地下建筑面积约2.4万平方米，酒店业态。 |
包括所有土建工程，土石方挖运工程、完成边坡支护施工工程、降排水工程、主体结构工程、砌筑工程、回填土工程、室外管网工程（部分）、人防工程，外墙保温工程和外立面装饰工程、室内非面客区粗装修工程等，完成相关检验检测、验收手续办理，完成发包人分包工程相应工作面的及时提供、配合工作。 |
计划开工日期2024年6月25日，计划竣工日期2026年4月7日，总工期暂定651日历天。具体开工时间以发包人书面通知的开工时间为准。 |
|
|
包3 |
新疆华美胜地旅游有限公司 |
乌鲁木齐华美胜地丽思卡尔顿酒店集群及商旅综合体项目二期监理 |
项目位于乌鲁木齐市水磨沟区，东邻会展大道，西邻会展中路，北邻会展中街，南邻红光山路，二期总建筑面积约8.5万平方米，其中地上建筑面积约6.1万平方米，地下建筑面积约2.4万平方米，酒店业态。 |
工程建设项目从施工前准备、施工、竣工、交付、消缺维保至质保期满的全过程监理服务，监理范围包括土石方、边坡支护、地基处理、建筑物与构筑物、门窗幕墙、消防、智能化、电气、给排水、室内外装饰、景观、道路、管网、围墙、设备设施等，以及在建设期间可能发生的变更工程和建设本项目所必须完成的附带工程、发包人指定的其他工程等。 |
暂定监理服务期834日历天，计划开始时间2024年6月25日（具体以发包人通知为准），计划结束时间2026年10月7日。监理服务免增延长期90日历天。监理责任期包含保修期间监理责任期在内，起计日期以发包人书面通知中述明的监理开始服务日期为准，结束日期以最终保修终止日期后满三个月为准。 |
3. 投标人资格要求
3.1 投标人须满足如下通用资格要求：
（1）本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织，须具备相应项目的实施能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成项目等承担采购项目的能力。
（2）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一采购项目投标。
（3）取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得招标文件要求的有效认证证书。
（4）根据中国绿发投资集团有限公司《供应商关系管理办法》、《关于供应商不良行为处理情况的通报》的规定，不存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内；不得存在《招标投标法》第53条所列违法行为，不得存在开标日前1年内被司法机关立案、判决结果为败诉（拖欠农民工工资）并承担主要责任。
（5）根据最高人民法院、国家发改委等9部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》的规定，投标人不得被人民法院列为失信被执行人。
（6）投标人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息的。
3.2 投标人须满足相应招标项目的专用资格要求:
详见附件。
|
包号 |
项目名称 |
资质业绩条件 |
|
包2 |
乌鲁木齐华美胜地丽思卡尔顿酒店集群及商旅综合体项目二期施工 |
1.企业资格要求：具备中华人民共和国住建部颁发的建筑工程施工总承包特级资质。 2.企业业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内（以竣工验收合格时间为准）具有竣工验收合格的建筑面积6.5万平米以上的酒店、商业综合体或商场施工总包工程业绩不少于2项，提供合同复印件（封面、内容页、签署页等，体现合同双方、标的、金额、时间）、竣工验收合格证明。 3.拟派项目经理资格要求：拟派项目经理需具有建筑工程专业一级注册建造师执业资格，需持有安全生产考核合格证书（建安B证），且不得同时担任其它在建工程项目经理。项目经理需在工地现场常驻，且在本单位工作一年以上，提供一年以上社保缴纳证明。 4.拟派项目经理业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内（以竣工验收合格时间为准）具有作为项目经理完成的竣工验收合格的建筑面积6.5万平米以上的酒店、商业综合体、商场、会展中心或医院等大型公建项目施工总包工程施工业绩不少于1项，提供合同复印件（封面、内容页、签署页等，体现合同双方、标的、金额、时间、项目经理）、竣工验收合格证明(体现时间、项目经理）。 |
|
包3 |
乌鲁木齐华美胜地丽思卡尔顿酒店集群及商旅综合体项目二期监理 |
1.企业资质要求：具备工程监理综合资质（或者同时具备房屋建筑工程监理甲级和市政公用工程监理甲级资质）。 2.企业业绩要求：2019年1月1日至应答截止日内（以合同签订日期为准）具有总建筑面积不小于5万平方米的酒店、学校、医院、办公楼等公共建筑项目监理业绩不少于2项，提供合同复印件（封面、内容页、签署页等，体现合同双方、标的、金额、时间）。 3.总监理工程师资质要求：具备房屋建筑工程注册监理工程师资格，担任总监理工程师不少于5年。 4.总监理工程师业绩要求：2019年1月1日至应答截止日内（以合同签订日期为准）具有担任总监理工程师的总建筑面积不小于5万平方米的酒店、学校、医院、办公楼等公共建筑项目监理业绩不少于1项，提供合同复印件（封面、内容页、签署页等，体现合同双方、标的、金额、时间、总监理工程师）。 |
3.3除专用资格要求中明确接受联合体投标的项目外，不接受联合体投标。
3.4如接受联合体投标的，投标人还应遵守以下规定：
（1）联合体各方均应满足3.1款和3.2款的规定。
（2）联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务。
（3）联合体牵头人代表联合体各方负责获取本项目的招标文件及投标工作。
（4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
（5）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中投标。
3.5 除专用资格要求中明确接受代理商投标的项目外，不接受代理商投标。
3.6 本次招标不接受代理投标。
3.7 各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。
3.8 其他要求：无
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2024年5月27日上午9时至2024年6月1日下午17时(北京时间，下同)，下载招标文件。4.2招标文件（电子文件）售价：每包300元。文件售后不退。5.投标文件的提交
5.1投标文件递交（提交）的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年6月16日17时00分。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：张培
电话：010-53658120
手机：13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：zhangpei@zbytb.com
