1.5预算金额：275292.23元（含税），结算上限金额不超过本合同签订金额。
1.6标段情况：不划分标段。
1.7中选单位数量及中选份额：一家，不划分份额。
1.8本项目设置最高限价（最高限价详见报价一览表），参选人报价高于最高限价的，其参选将被否决。
2.采购范围及相关要求
2.1采购内容：提供吴川雅居乐明珠湾小区室分施工服务，包括业主公关协调，室内分布系统及其配套设施信息化搭建总体规划、无线信号测试、室分系统布线和传输施工、动力配套施工、信号调试及开通服务，及保修期内的维保服务，并保证投入的通信设施能满足中国移动、中国电信、中国联通三家运营商共建共享，满足协议区内的通信业务需求，完成项目通信配套设施工程竣工备案工作，负责组织协调吴川雅居乐明珠湾小区室内分布系统及其配套设施信息化搭建的总体规划、无线信号测试、室分系统布线和传输施工、动力配套施工、信号调试及开通服务，负责提供室分技术服务，项目验收后完成运营商设备信号开通服务，满足电力抄表和通信网络验收要求，配合开发商完成通信基础设施竣工验收报备工作。
2.2合同有效期：自合同双方签订生效之日起一年。
2.3保修期：施工保修期为12个月，从终验书签发之日起开始计算。
2.4承包方式：参选人对工程项目包工包乙供材料、包质量、包工期、包文明施工，并独立承担安全责任（参选人提供材料须满足采购人的质量要求及标准规范。采购人有权根据上级政策变动，调整乙供材料设备为甲供）。
2.5计划工期：自采购人通知进场之日起，50个日历天内完成本项目所有的施工建设以及验收工作
2.6质量标准：达到国家、行业相关规范、规定合格标准，满足采购文件的要求。
★3.参选人资格要求
3.1依法设立：参选人须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或非法人组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。参选人如为企业法人，须提供合法有效的企业法人营业执照；参选人如为事业单位或其他非法人组织，须提供事业单位法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件。
3.2资质要求：参选人须同时具备以下资质：
（1）住房和城乡建设部或其下属行政机构颁发的通信工程施工总承包三级（含）以上资质。
（2）住房和城乡建设部或其下属行政机构颁发的安全生产许可证。
3.3业绩要求：参选人须具备自2021年01月01日至参选文件递交截止时间（单项合同以合同签订时间为准，框架合同以订单时间为准）在全国范围内的同类项目业绩（同类项目定义：室分施工）。
3.4人员要求：
（1）企业主要负责人具有通信行业主管部门或其下属行政机构颁发有效的安全生产考核合格证书（A证）；
（2）项目负责人具有通信行业主管部门或其下属行政机构颁发有效的安全生产考核合格证书（B证）；
（3）专职安全生产管理人员具有通信行业主管部门或其下属行政机构颁发有效的安全生产考核合格证书（C证）。
（4）企业主要负责人或项目负责人或专职安全生产管理人员中任一人具有注册安全工程师职业资格证书，此处人员与本项（1）或（2）或（3）中的人员一致。
3.5参选人不得存在下列情形之一：（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消投标资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年内（自2021年01月01日起至应答文件递交截止时间）有骗取中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）的；
（6）在最近五年内（自2019年01月01日起至应答文件递交截止时间）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年内（自2019年01月01日起至应答文件递交截止时间）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外。
（9）被中国铁塔列为全国或广东省分公司或湛江市分公司“禁止交易企业名单”的；
（10）被中国铁塔股份有限公司或中国铁塔股份有限公司广东省分公司或中国铁塔股份有限公司湛江市分公司列入企业黑名单的。
（11）法律法规规定的其他情形。
证明材料要求：参选人须提供《参选信誉承诺函》。
3.6控股管理要求：
（1）参选人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一标段应答或者未划分标段的同一采购项目应答。
（2）参选人的股东为自然人，且完全一致的不同参选人，不得参加同一标段应答或者未划分标段的同一采购项目应答。
（3）参选人的高级管理人员（包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监）为同一人或者存在交叉任职的不同参选人，不得参加同一标段应答或者未划分标段的同一采购项目应答。
证明材料要求：参选人须提供承诺函。
3.7分包转包情况：本项目不允许转包或违法分包，否则采购人有权终止合同并由中选人承担违约责任。
3.8联合体：本次采购不接受联合体应答。
4.资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的参选人，其应答文件将被否决。
5.比选文件的获取
5.1比选文件获取时间：2024年05月14日18时00分至2024年05月17日18时00分（北京时间，下同）。5.2
比选文件费用：每套售价【400.00】元人民币，售后不退。……
6.
应答文件递交截止时间（即应答截止时间）为：【2024年05月23日09时30分（北京时间）】。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：方婷
电话：010-53341173
手机：13011091135 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：fangting@zbytb.com
