一、项目概况和采购范围1、项目概况:杭甬复线、杭绍甬气化站设备拆除及搬运项目。标段划分:本项目共一标段。预算金额:********元。项目实施地点:杭甬复线、杭绍甬项目部项目实施时间:2024年4月,具体时间已甲方通知时间为准项目地点位于:浙江###市上虞区杭绍甬项目部###市杭甬复线项目。2、采购内容和范围:气化站拆除项目包含但不限于:(60立方储罐、气化撬,调压撬,站内外管道、站控系统、消防系统、备品备件、监控系统等)应当完整交付,主要施工内容:站内、外管道吹扫、拆除、吊装,储罐液氮置换(不少于5吨)、设备吊装及搬运至甲方指定地点。3、☑计划工期:单个拆除项目接甲方通知后三天内对储罐进行液氮置换,设备拆除前需完成对储罐以及设备管道进行置换,置换完成后需将液氮排空。单个拆除项目不超过3天。¨交货期: /¨服务期限:/4、☑施工质量要求:达到国家规定“合格”验收标准。发包人有权安排监理单位以及发包人的指定代表在项目的建设过程中进行监督、检查,承包人应当接受发包人的前述巡查。承包人在分部分项工程施工过程中应履行报验义务,如发生进场设备及材料、隐蔽工程或工序转换未经报验擅自施工的,发包人有权要求承包人停工纠正。如需要第三方检测确认的须经发包人确认的第三方检测机构出具检测合格报告后方可恢复施工。由此停工造成的损失及第三方检测费用,均由承包人承担。¨货物质量标准或主要技术性能指标:/ ¨服务质量要求或服务标准: / 5、其他: (由采购人视采购项目情况填写,无则填“/”) 二、承包商资格要求1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的☑法人 ¨非法人组织 ¨自然人,同时还应具备如下条件:☑(1)资质要求: 拆除供应商应具备GB1或GC2资质,提供营业执照、资质证书¨(2)业绩要求: / ☑(3)项目负责人要求:具备相关专业中级工程师职称或取得二级建造师证书/ ¨(4)信誉要求: 近三年内(自 / 年 / 月 / 日至投标截止日期间)供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为(查询结果以中****网(http://*********网站页面显示内容为准,时间以法院判决书判决日期为准)(供应商无需提供证明材料,采购人将通过中****网查询)。 (5)其他要求:/2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的;单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段(包件)采购活动的。3、本次项目¨接受 ☑不接受联合体参加采购活动。联合体投标的,应满足下列要求:/4、每个供应商最多可对(/)个标段(包件)进行响应,且允许中(/)个标段(包件)。5、其他:/
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:方婷
电话:010-53341173
手机:13011091135 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:fangting@zbytb.com
下载招标公告:杭甬复线、杭绍甬气化站设备拆除及搬运项目项目公告.pdf
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

