序号

招标编号

标段名称

招标范围或技术规格及数量

交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点

招标信息服务费（元）

1.

CPCEC FD-JX GS-202

4-06-14

D6-14新能源公司基于SDH数字微波通信技术的风电场（光伏电站）无线通讯研究与应用

本项目拟基于SDH数字微波通信技术设计研制配套装置，分别用于在（拟）建的新能源工程项目现场和已投产发电的新能源场站现场，实现在建新能源场站在安装完成后立即开展风机（光伏）区与中央控制室的对点联调及系统调试工作；已并网新能源场站厂区通讯故障快速切除，建立临时通讯。以上述优化为目标制定电站并网联调提质增效方案，并进行验证。通过“基于SDH数字微波通信技术进行风电场（光伏电站）无线通讯研究与应用，验证后编写能效分析报告。

满足新能源场站（风电场、光伏电站各1个）现场要求的的5台样机设备；至少取得3份实用新型专利（收到国家知识产权局出具的专利授权通知书），发表3篇中文核心期刊学术论文

计划开始时间：2024年3月

计划最终验收时间：2024年12月，实际开始时间以发包人通知为准。

1000

2.

CPCEC FD-JX GS-202

4-06-17

D6-17南昌交投首批综合智慧能源项目施工及安装工程

主要工程内容包括：

（1）合同签订前承包人必须取得建设地点产权相关方同意施工的许可证明文件。

（2）由承包人负责协调与屋顶产权方之间的关系，由承包人负责协调屋顶产权方提供屋面，确保其提供屋顶供项目建设使用并落实施工建设，相关费用均由承包人负责；

（3）项目建设期间用地的协调均由承包人负责；

（4）除组件、逆变器设备甲供外，其他设备材料的采购，全部设备及材料运输、代保管及二次搬运，设备检测及人员培训；

（4）本项目的全部建筑安装工程施工；

（5）通过项目范围内所有设备调试试验，并提供在调试过程中需要的材料和设备；

（6）负责项目建设期间的安全、质量、进度、环保管理，负责处理与工程相关的协调工作，工程通过档案、竣工验收等专业验收以及整体验收工作；

（7）办理并网手续；并承担上述项目实施过程中发生的所有的费用。

（8）整体工程移交以及质保期内的服务；

（9）负责项目档案归档、验收全部工作；完成项目整体移交生产；

（10）按照规定购买满足要求的保险；

（11）具备接入国家电投天枢云平台条件（逆变器云平台可对外传输数据）并承担接入费用；

（12）对车棚基础用地开展地勘工作；

（13）按照《国家电投陆上光伏建设项目安全管理标准化手册》规范实施。

项目建设地点：江西省南昌市红谷滩区长运西客站、公交红谷滩配套中心、西湖区朝阳公交枢纽。

计划工期：2024年2月18日-2024年5月18日。总工期为90天。

实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。在绝对工期不变的情况下，开工时间另行约定。

1000

3.

CPCEC FD-JX GS-202

4-06-18

D6-18广东省江门市区域户用光伏发电系统采购

户用光伏系统产品采购

项目总体交货期：2025年02月28日前完成全容量交货。

1000

序号

标段名称

资格要求

1.

D6-14新能源公司基于SDH数字微波通信技术的风电场（光伏电站）无线通讯研究与应用

一、基本条件

（1）财务要求：

经营状况良好（查询“信用中国”www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。

（2）信誉要求：

未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。

（3）其他要求：

应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。

近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；未列入江西公司供应商“黑名单”。

二、专用资格条件

（1）业绩要求：

近五年（2019年1月1日至投标截止日）投标人需提供新能源场站创新类业绩至少1项，包括但不限于新能源设备监测系统开发；软件研发；科研项目业绩。

2.

D6-17南昌交投首批综合智慧能源项目施工及安装工程

一、基本条件

（1）财务要求：

经营状况良好（查询“信用中国”www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。

（2）信誉要求：

未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。

（3）其他要求：

应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。

近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；未列入江西公司供应商“黑名单”。

二、专用资格条件

（1）资质要求：

①必须具有电力工程施工总承包三级及以上资质。

②必须具有承装类四级、承修类四级、承试类四级。

③具备有效期内的安全生产许可证。

（2）业绩要求：

近五年至少完成两个总容量不低于1MW的分布式光伏项目案例。须提供业绩合同复印件或扫描件（含首页、工程范围页、签字盖章页）。

（3）项目经理的资格要求：

投标人项目经理必须具有二级注册建造师执业资格且具有安全生产考核合格证书（B证）；

必须具有类似工程管理经验并担任1个及以上1MWp及以上分布式光伏工程的项目经理。（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，及本项目与拟派项目经理的关联性文件等）。

派遣项目经理不得同时担任两个及以上建设工程的项目经理，也不得同时担任本标段两个建设工程的项目经理。

3.

D6-18广东省江门市区域户用光伏发电系统采购

一、基本条件

（1）财务要求：

经营状况良好（查询“信用中国”www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。

（2）信誉要求：

未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。

（3）其他要求：

应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。

近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；未列入江西公司供应商“黑名单”。

二、专用资格条件

（1）资质要求：

取得安全生产许可证.

（2）业绩要求：

近5年有2项3MW以上，累计容量不低于10MW的新能源（光伏、风电）项目开发建设业绩。（需提供合同关键页扫描件）