某部消防系统改造工程经主管部门批准，招标人为某部，项目资金来源为上级拨款，项目出资比例100%，资金已落实。该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目编号：2023-JYBJJX-G1007（招标代理）2.2 项目名称：某部消防系统改造工程2.3 项目地点：山东省济南市2.4 招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部工程2.5 标段划分：本项目不分标段2.6 招标控制价：1734039.51元2.7 计划工期：70日历天。
3. 投标人资格要求
3.1 基本要求3.1.1 投标人应为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，持有有效的企业法人营业执照，不得为中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业且无港澳台投资背景，并在人员、设备、技术、资金等方面具备相应的能力；3.1.2 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.1.3 投标人具有良好的纳税和社保缴纳记录；3.1.4 投标人近三年内在经营活动中没有重大违法记录；3.1.5 投标人未处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。3.2 资质要求3.2.1 投标人须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质和消防设施工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。资质要求同时执行住房和城乡建设部《关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）、《关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）相关规定；3.2.2 拟派项目经理：须持有有效的二级及以上注册建造师证书（机电工程专业、注册在投标人单位, 须提供投标截止时间前（不含投标当月）12个月内任意连续6个月的投标人为其缴纳的社会养老保险证明）、安全生产考核合格证书（B类），且未在其他在建工程项目任职项目经理。3.3 业绩要求投标人近3年(自2021年1月1日至投标截止时间)独立承担过不少于1项类似工程（须含消防施工）的施工业绩（时间以竣工验收时间为准，须提供施工合同、竣工验收报告(或验收记录)等证明材料（不得为投标人单方自行出具的证明））。3.4 财务要求投标人财务状况良好，具备实施本项目合同的资金保障能力，须提供2022年经会计事务所或审计机构审计的财务审计报告（至少应包含资产负债表、利润表、现金流量表及附注）。3.5 信誉要求3.5.1 投标人未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（https://art-file.dlzb.com/2024/03/04/1709538881161.cn）列入失信被执行人名单。3.5.2 投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理近三年（2021年1月1日至投标截止时间）内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。3.6 本次招标不接受联合体投标。3.7 法定代表人/单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一项目的投标。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2024年 3月 2 日至2024年 3月 8 日（法定公休日、节假日除外），每日上午 09 时至 12 时，下午14时至17时（北京时间，下同），(请登录)获取招标文件。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目编号：2023-JYBJJX-G1007（招标代理）2.2 项目名称：某部消防系统改造工程2.3 项目地点：山东省济南市2.4 招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部工程2.5 标段划分：本项目不分标段2.6 招标控制价：1734039.51元2.7 计划工期：70日历天。
3. 投标人资格要求
3.1 基本要求3.1.1 投标人应为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，持有有效的企业法人营业执照，不得为中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业且无港澳台投资背景，并在人员、设备、技术、资金等方面具备相应的能力；3.1.2 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.1.3 投标人具有良好的纳税和社保缴纳记录；3.1.4 投标人近三年内在经营活动中没有重大违法记录；3.1.5 投标人未处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。3.2 资质要求3.2.1 投标人须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质和消防设施工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。资质要求同时执行住房和城乡建设部《关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）、《关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）相关规定；3.2.2 拟派项目经理：须持有有效的二级及以上注册建造师证书（机电工程专业、注册在投标人单位, 须提供投标截止时间前（不含投标当月）12个月内任意连续6个月的投标人为其缴纳的社会养老保险证明）、安全生产考核合格证书（B类），且未在其他在建工程项目任职项目经理。3.3 业绩要求投标人近3年(自2021年1月1日至投标截止时间)独立承担过不少于1项类似工程（须含消防施工）的施工业绩（时间以竣工验收时间为准，须提供施工合同、竣工验收报告(或验收记录)等证明材料（不得为投标人单方自行出具的证明））。3.4 财务要求投标人财务状况良好，具备实施本项目合同的资金保障能力，须提供2022年经会计事务所或审计机构审计的财务审计报告（至少应包含资产负债表、利润表、现金流量表及附注）。3.5 信誉要求3.5.1 投标人未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（https://art-file.dlzb.com/2024/03/04/1709538881161.cn）列入失信被执行人名单。3.5.2 投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理近三年（2021年1月1日至投标截止时间）内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。3.6 本次招标不接受联合体投标。3.7 法定代表人/单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一项目的投标。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2024年 3月 2 日至2024年 3月 8 日（法定公休日、节假日除外），每日上午 09 时至 12 时，下午14时至17时（北京时间，下同），(请登录)获取招标文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：陈思颖
电话：010-82656698
手机：15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：csy@zbytb.com
