一、项目名称：
中国工商银行江西省分行省社保信息化设施改造升级项目-装饰装修工程
二、项目简介
1.招标范围：省社保信息化设施改造升级项目-装饰装修工程
2.工作内容：改造社保大楼原窗口大厅。
3.工期：180个日历天，因乙方原因，工期每推延一天，罚款1000元。
4.质量标准要求：达到国家质量评定合格标准，详见《技术需求说明书》。
5.中标单位数量：1家。
6.本项目招标控制价：3249815.06元。
7.资金来源：企业自筹。
三、合格投标人的基本资格要求：
1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册，并具有独立法人资格的企业。
2.投标人具有建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质
3.投标人具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证且在有效期内。
4.项目经理要求：
①国家二级或以上注册建造师资质（专业类别：建筑工程）且注册证书上注明的聘用单位名称与投标人名称一致，且在本项目施工期间无在建工程（出具无在建承诺书），持有建设行政主管部门核发的经年检合格有效的安全生产考核合格证书B证。
②项目经理在项目施工现场的工作时日每月不少于25天（由招标人现场施工管理人员统计确认），未能满足上述要求的，扣减该项目履约保证金30%-50%。
5.投标人拟派八大员（施工员、安全员、材料员、质量员、资料员、机械员、劳务员、标准员）须具有有效的岗位证书或培训证书。安全员可提供建设行政主管部门核发的经年检合格有效的安全生产考核合格证书C证替代岗位证书。
6.拟派本项目的所有人员（包括但不限于项目经理、八大员）都必须为本公司正式员工，须提供2023年11月至2024年1月社保证明材料。
7.投标人须具有足够的经济实力：利润表中的“净利润”，近三年（2020、2021、2022）内至少两年不为负数；投标人须具有依法缴纳税收的良好记录。
8.投标人在最近三年内（2021年1月1日至今，以法院判决书落款日期为准）的经营活动中没有行贿犯罪、串通投标犯罪等重大违法记录；在与工商银行的项目合作过程中，没有重大合同违约、泄露工商银行商业秘密或技术秘密等事件；截至本项目投标截止时间，投标人未在中国工商银行股份有限公司禁入名单和清退名单中；
9.截至本项目投标截止时间，投标人在“信用中国”无严重失信主体名单记录等情况；
10.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标段（合同、子项）项下的采购活动；
11.外埠来赣施工单位应根据赣建办【2017】14号文《关于省外进赣建设工程企业实行信息登记管理的通知》规定，在江西省建筑市场监管与诚信信息一体化工作平台登记，开标时无法查询或确认的视为资格审查不合格。
12.投标人须承诺可以开具供招标人抵扣的增值税专用发票;
13.本项目不接受联合体投标,中标后不得分包、转包。
四、招标文件领取：
1.凡有意参加投标者，请于2024年2 月7日～2024年 2 月22日。
2. 招标文件每套售价500元，售后不退
中国工商银行江西省分行省社保信息化设施改造升级项目-装饰装修工程
二、项目简介
1.招标范围：省社保信息化设施改造升级项目-装饰装修工程
2.工作内容：改造社保大楼原窗口大厅。
3.工期：180个日历天，因乙方原因，工期每推延一天，罚款1000元。
4.质量标准要求：达到国家质量评定合格标准，详见《技术需求说明书》。
5.中标单位数量：1家。
6.本项目招标控制价：3249815.06元。
7.资金来源：企业自筹。
三、合格投标人的基本资格要求：
1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册，并具有独立法人资格的企业。
2.投标人具有建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质
3.投标人具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证且在有效期内。
4.项目经理要求：
①国家二级或以上注册建造师资质（专业类别：建筑工程）且注册证书上注明的聘用单位名称与投标人名称一致，且在本项目施工期间无在建工程（出具无在建承诺书），持有建设行政主管部门核发的经年检合格有效的安全生产考核合格证书B证。
②项目经理在项目施工现场的工作时日每月不少于25天（由招标人现场施工管理人员统计确认），未能满足上述要求的，扣减该项目履约保证金30%-50%。
5.投标人拟派八大员（施工员、安全员、材料员、质量员、资料员、机械员、劳务员、标准员）须具有有效的岗位证书或培训证书。安全员可提供建设行政主管部门核发的经年检合格有效的安全生产考核合格证书C证替代岗位证书。
6.拟派本项目的所有人员（包括但不限于项目经理、八大员）都必须为本公司正式员工，须提供2023年11月至2024年1月社保证明材料。
7.投标人须具有足够的经济实力：利润表中的“净利润”，近三年（2020、2021、2022）内至少两年不为负数；投标人须具有依法缴纳税收的良好记录。
8.投标人在最近三年内（2021年1月1日至今，以法院判决书落款日期为准）的经营活动中没有行贿犯罪、串通投标犯罪等重大违法记录；在与工商银行的项目合作过程中，没有重大合同违约、泄露工商银行商业秘密或技术秘密等事件；截至本项目投标截止时间，投标人未在中国工商银行股份有限公司禁入名单和清退名单中；
9.截至本项目投标截止时间，投标人在“信用中国”无严重失信主体名单记录等情况；
10.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标段（合同、子项）项下的采购活动；
11.外埠来赣施工单位应根据赣建办【2017】14号文《关于省外进赣建设工程企业实行信息登记管理的通知》规定，在江西省建筑市场监管与诚信信息一体化工作平台登记，开标时无法查询或确认的视为资格审查不合格。
12.投标人须承诺可以开具供招标人抵扣的增值税专用发票;
13.本项目不接受联合体投标,中标后不得分包、转包。
四、招标文件领取：
1.凡有意参加投标者，请于2024年2 月7日～2024年 2 月22日。
2. 招标文件每套售价500元，售后不退
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：王越
电话：010-68819835
手机：13661355191 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：wangyue@zbytb.com
