1.项目概况与招标范围
1.1项目名称：合肥滨科城BK202305号地块项目P6#楼及3#6#楼样板段幕墙门窗工程
1.2招标类别：工程
1.3工程地点：***** ，东至徽州大道绿线、西至规划支路、南至遵义路、北至贵阳路。
1.4招标人：中铁四局集团有限公司
1.5见证人：安徽省高速高正房地产开发有限公司
1.6招标范围：包括但不限于P6#楼售楼部东西北立面幕墙及南立面铝合金格栅、3#楼二层及以下、6#楼三层及以下的幕墙门窗采购、施工、检测、成品保护等内容，具体详见招标文件、图纸及工程量清单。
1.7项目概算：约900万元。
1.8标段划分：不分标段
1.9工期： 本项目工程分两阶段施工，第一阶段P6#楼售楼部及3#楼幕墙工期为60日历天；第二阶段6#楼幕墙工期为60日历天。具体开工日期以发包人及监理人共同签发的开工令为准。
2.投标人资质要求
2.1投标人：
2.1.1须是经中华人民共和国工商注册的独立法人，具有有效的营业执照；
2.1.2须具备有效的建筑幕墙工程专业承包二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；
2.2.3投标人近三年以来具有1个类似业绩。
2.2拟派项目经理：
2.2.1具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资质和安全考核合格证（B类），须提供在本单位连续缴纳的社会保险证明（2023年2月后至少12个月，含2023年2月）；且项目投标截止时间前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但承诺本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。
2.3本项目不接受联合体投标；
2.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段或未划分标段的同一招标项目投标，违反规定的，相关投标均无效（以国家企业信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html查询为准）；被人民法院列入失信被执行人的投标人不得参与投标（以开标当日“信用中国”官网http://www.creditchina.gov.cn查询为准）。
2.5投标人按招标文件要求提供了无行贿犯罪承诺。
2.6投标人不得存在以下不良信用记录情形：
1)投标人被人民法院列入失信被执行人的。
2)投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。
3)投标人被工商行政管理部门列入严重违法失信企业名单的。
4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
5)投标人被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单的。
注：
（1）近三年：2021年1月1日至今；
（2）类似业绩是指单项合同金额在500万元及以上的幕墙工程施工业绩；
（3）业绩证明材料以合同及建设单位、施工单位、监理单位（如有）三方盖章的完工验收证明为准，若为总包单位的分包项目，应另附加盖建设单位公章的证明材料予以明确说明，否则评标委员会不予认可；业绩金额以合同为准，业绩时间以完工验收证明载明的时间为准。所提供的业绩证明材料中如不能明确反映出招标文件所要求的内容的，应另附加盖建设单位公章的证明材料予以明确说明，否则评标委员会不予认可。
3.招标文件获取
1、凡有意参加投标者，请于2024年2月7日至2024年2月29日（北京时间，下同）获取招标文件。
1.1项目名称：合肥滨科城BK202305号地块项目P6#楼及3#6#楼样板段幕墙门窗工程
1.2招标类别：工程
1.3工程地点：***** ，东至徽州大道绿线、西至规划支路、南至遵义路、北至贵阳路。
1.4招标人：中铁四局集团有限公司
1.5见证人：安徽省高速高正房地产开发有限公司
1.6招标范围：包括但不限于P6#楼售楼部东西北立面幕墙及南立面铝合金格栅、3#楼二层及以下、6#楼三层及以下的幕墙门窗采购、施工、检测、成品保护等内容，具体详见招标文件、图纸及工程量清单。
1.7项目概算：约900万元。
1.8标段划分：不分标段
1.9工期： 本项目工程分两阶段施工，第一阶段P6#楼售楼部及3#楼幕墙工期为60日历天；第二阶段6#楼幕墙工期为60日历天。具体开工日期以发包人及监理人共同签发的开工令为准。
2.投标人资质要求
2.1投标人：
2.1.1须是经中华人民共和国工商注册的独立法人，具有有效的营业执照；
2.1.2须具备有效的建筑幕墙工程专业承包二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；
2.2.3投标人近三年以来具有1个类似业绩。
2.2拟派项目经理：
2.2.1具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资质和安全考核合格证（B类），须提供在本单位连续缴纳的社会保险证明（2023年2月后至少12个月，含2023年2月）；且项目投标截止时间前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但承诺本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。
2.3本项目不接受联合体投标；
2.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段或未划分标段的同一招标项目投标，违反规定的，相关投标均无效（以国家企业信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html查询为准）；被人民法院列入失信被执行人的投标人不得参与投标（以开标当日“信用中国”官网http://www.creditchina.gov.cn查询为准）。
2.5投标人按招标文件要求提供了无行贿犯罪承诺。
2.6投标人不得存在以下不良信用记录情形：
1)投标人被人民法院列入失信被执行人的。
2)投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。
3)投标人被工商行政管理部门列入严重违法失信企业名单的。
4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
5)投标人被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单的。
注：
（1）近三年：2021年1月1日至今；
（2）类似业绩是指单项合同金额在500万元及以上的幕墙工程施工业绩；
（3）业绩证明材料以合同及建设单位、施工单位、监理单位（如有）三方盖章的完工验收证明为准，若为总包单位的分包项目，应另附加盖建设单位公章的证明材料予以明确说明，否则评标委员会不予认可；业绩金额以合同为准，业绩时间以完工验收证明载明的时间为准。所提供的业绩证明材料中如不能明确反映出招标文件所要求的内容的，应另附加盖建设单位公章的证明材料予以明确说明，否则评标委员会不予认可。
3.招标文件获取
1、凡有意参加投标者，请于2024年2月7日至2024年2月29日（北京时间，下同）获取招标文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：方婷
电话：010-53341173
手机：13011091135 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：fangting@zbytb.com
