1．招标条件
本招标项目邓八井至自贡市沿滩高新技术产业园区补充气源工程施工己由四川华油集团有限责任公司以华盛能源司投〔2024〕4号批准建设，项目业主为自贡西部燃气有限责任公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，招标人为自贡西部燃气有限责任公司。项目己具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1.项目概况
本工程新建管道起于邓八井站，由南向北敷设，途径自贡市沿滩区王井镇和自贡市沿滩区邓关镇，终点为拟建的沿滩高新技术产业园配气站，全线位于自贡市沿滩区境内。本工程设计压力2.5兆帕，管道设计长度12.98千米，设计管径323.9毫米；新建沿滩高新技术产业园区配气站1座；改造邓8井站场1处。
2.2.招标范围
本次施工招标包含以下内容，具体为：
（1）线路工程（主要主要遵循的标准规范：《城镇燃气设计规范（2020 年版）》（GB50028-2006）等；包括管沟土石方、补口补伤、管道安装、线路沿线河流沟渠、省市县乡村级道路穿越、试压、干燥、线路附属、水工保护、施工便道及便桥、线路警示牌、标识桩牌、地貌恢复、阴极保护、线路阴极保护配套、预制/堆管场设置等工作及所有措施工作量）；
（2）新建沿滩高新区配气站1座（主要主要遵循的标准规范：《城镇燃气设计规范（2020 年版）》（GB50028-2006）等；包括图纸内相关总图土建、工艺安装、电气工程、仪表自控、给排水及消防、通讯工程、站场露空管道（设备）防腐、埋地管道绝缘防腐、补口补伤等工作）；
（3）改造邓8井1处（主要主要遵循的标准规范：《气田集输设计规范》（GB50349－2015）等；包括图纸内相关总图土建、工艺安装、电气工程、仪表自控、埋地管道绝缘防腐、补口补伤等工作）。
（4）其他：
①负责省道、县道、河流、地下管道、光、电缆、排水沟、暗渠等穿越手续办理。
②负责地方协调工作。
③负责乙供料采购（包含甲供料以外的所有材料及辅材），以及甲供料领用、运输、卸车、保管、二次转运和甲供料余料回收退库。
④按照招标人及上级单位要求开展视频监控、现场数据采集等数字化管理工作。
⑤工程所涉及的验收配合、投产保驾、工程保修，以及工程项目相应的竣工资料编制、归档、结算、审计等工作。
（5）工程不包括：站场外电力安装工程、无损检测、PCM检测、预制防腐管道至工地堆管场长途运输、水土保持设施补偿、供水供电接口费、以及甲供材料清单包括的物资设备采购内容。
详见施工图（0版）所示。
对工程的质量，安全，工期，造价，施工场地及周边环境与生态保护全面负责。具体以合同内容为准。
2.3标段（标包）划分：
本次招标共1个标段。
2.4.工期（服务期或交货期）：100个日历天通过工程完工交接。
2.5.施工地点（服务地点或交货地点）：四川省自贡市沿滩区。
2.6.质量标准：合格。
3．投标人资格要求
*3.1.投标人具备合格有效的加载统一社会信用代码的营业执照。
*3.2.本项目：
R不接受联合体投标。
R允许分包，允许分包内容及要求：
内容：部分非主体、非关键性工作 （专业工程分包和专业作业分包）
要求：投标人须承诺：投标人依据承包合同，拟在中标后将中标项目的部分非主体工程、非关键性工作进行专业工程分包或专业作业分包的，应提前取得招标人的书面审批同意后，方可分包，并将分包单位资质、分包合同和HSE合同报施工合同发包方备案，且分包商须具有满足分包项目性质要求的资质，专业分包施工负责人（分包项目经理）具有满足分包项目性质要求的注册建造师执业资格。接受分包的单位不得再次分包或转包。具体执行招标人及其上级单位相关管理制度。
对于不具备分包条件或者不符合分包规定的，施工合同发包方有权在签订合同或者中标人提出分包要求时予以拒绝。发现中标人转包或违法分包时，可要求其改正；对于拒不改正的，可报请招标人有关部门查处，并终止合同。
*3.3.资质要求：
（1）投标人及分包商应在中国石油天然气股份有限公司工程建设承包商资源库中状态正常，且投标人在承包商资源库中载明的资质类别和等级与本项目资质要求一致。
（2）投标人须同时具有有效的以下资质：①投标人须同时具有有效的市政公用工程施工总承包一级及以上资质和石油化工总承包三级及以上资质。②中华人民共和国特种设备生产许可证：许可项目包含承压类特种设备安装或压力管道安装；许可子项目为公用管道安装GB1、工业管道安装GC1。
（3）投标人及分包商须具备有效的安全生产许可证。
（4）需提供以上资质的有效佐证资料（彩色影印件并加盖投标人公司鲜章） 。
*3.4人员资格和要求：
人员要求： ①提供项目经理、项目技术负责人、安全员的有效身份证和社保管理机构出具的社保情况证明影印件（提供近6个月的社保证明。社保管理机构盖鲜章或为在线查询打印的社保证明加盖网上查询专用章也可。）同时社保证明文件必须证明其为投标人单位人员。②其余人员应提供劳务合同或用工合同或者劳务意向书。
本单位能够派遣的管理人员资质和业绩要求如下：
项目经理及技术负责人应提供人员业绩证明材料：①施工合同原件的封面、工作量、合同金额及签章页的扫描件；②完工交接证书或竣工验收报告等完工证明材料；时间以完工交接证书等证明材料中的工期时间为准。③若合同、完工证明材料无法对业绩要求（如管径、压力等级、材质等要求）以及人员职责岗位进行佐证的，还应提供设计文件、项目组成立文件、任命书等其它佐证资料。
施工员、资料员及质检员应提供人员业绩证明材料：①施工合同原件的封面、工作量及签章页的扫描件；②完工交接证书或竣工验收报告等完工证明材料；时间以完工交接证书等证明材料中的工期时间为准。③若合同、完工证明材料无法对人员职责岗位进行佐证的，还应提供项目组成立文件、任命书等其它佐证资料。
*3.5.机具设备要求：
无要求。
*3.6.业绩要求:
2021年1月1日至投标截止时间已完成不少于2个类似项目。类似项目: ①2021年1月1日起具有已完工的设计压力0.4MPa以上、管径DN300及以上、单项施工合同金额在400万元及以上的城镇燃气钢制管道工程施工项目业绩至少1项；②单项施工合同金额在50万元及以上集输站场工程改、扩建项目业绩至少1项。业绩证明材料应提供：①单项合同或单项工程委托书原件封面、工作量、金额及签章页等扫描件；合同无法对业绩要求（如项目类型、管径、压力等级、材质等要求）进行佐证的，还应提供设计文件或业主证明等其它佐证资料）；②完工交接证书等能够证明项目顺利完工的材料，时间以完工交接证书等证明材料中的工期时间为准。
*3.7.财务要求：
3.7.1投标人为资不抵债的，投标将被否决。
3.7.2需提供经审计的财务证明资料：投标人需提供2020年、2021年和2022年经会计师事务所或审计机构审计的年度财务报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务报表附注、会计师事务所营业执照页、会计师事务所执业证书页、注册会计师职业资格证书页、会计师事务所盖章页、注册会计师的签名和盖章页等组成报告的所有内容；若为事业单位投标，提供相关财务证明资料。
*3.8.信誉要求
*3.8.1 投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态；
*3.8.2 投标人2021年至投标文件递交截止之日无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和招标人历史合同履约中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格；
*3.8.3 投标人在开标当日不得存在以下情形：
（1）投标人被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。
（2）投标人、法定代表人或者负责人被人民法院在“信用中国”网站列入严重失信主体名单。
（3）开标当日被暂停或取消投标资格。
（4）投标人、拟委任的项目经理被“全国建筑市场监管公共服务平台”列入黑名单，或虽然被“全国建筑市场监管公共服务平台”列入黑名单但移除黑名单日期在投标截止时间之前的。
*3.8.4 投标人没有法律、行政法规规定的其他限制参与招投标活动的情形。
以上3.8.1-3.8.2条款投标人在投标文件中提供书面承诺，8.3条约定要求以开标当日在相应网站的查询结果为准。招标专业机构协助评标委员会将通过“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”、“全国建筑市场监管公共服务平台”和资质、资格强制要求的政府发证机关官方网站方式核查投标人信誉及所提供的证书、资料的真实性、有效性；核查投标人有无直接影响本项目履约能力的异常、有无违法违规记录等情形。
*3.9.其他要求：提交书面承诺函，承诺：（1）关于依法、依约优先支付农民工工资的,承诺应包含若中标人存在拖欠和克扣农民工工资的情形，招标人有权从应付款中扣减欠付款项并直接用于支付农民工工资。此外，投标人须承诺建立农民工工资保证金制度和专款专用账户，开立农民工工资专用账户。（2）投标人在投标期间未处于招标人及其上级单位“黄牌”、“红牌”、“黑名单”等禁入期。
以上“*”号条款，如不满足，其投标将被否决。
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标的潜在投标人，请于 2024年2月7日12:00:00至 2024年2月19日23:59:59（北京时间，下同）(请登录)下载电子招标文件。
4.2招标文件按项目售价为200元人民币／标包（标段）。
5. 投标文件的递交
投标文件递交的截止时间（投标截止时间及开标时间，下同）为2024年03月06日 时08:50:00
本招标项目邓八井至自贡市沿滩高新技术产业园区补充气源工程施工己由四川华油集团有限责任公司以华盛能源司投〔2024〕4号批准建设，项目业主为自贡西部燃气有限责任公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，招标人为自贡西部燃气有限责任公司。项目己具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1.项目概况
本工程新建管道起于邓八井站，由南向北敷设，途径自贡市沿滩区王井镇和自贡市沿滩区邓关镇，终点为拟建的沿滩高新技术产业园配气站，全线位于自贡市沿滩区境内。本工程设计压力2.5兆帕，管道设计长度12.98千米，设计管径323.9毫米；新建沿滩高新技术产业园区配气站1座；改造邓8井站场1处。
2.2.招标范围
本次施工招标包含以下内容，具体为：
（1）线路工程（主要主要遵循的标准规范：《城镇燃气设计规范（2020 年版）》（GB50028-2006）等；包括管沟土石方、补口补伤、管道安装、线路沿线河流沟渠、省市县乡村级道路穿越、试压、干燥、线路附属、水工保护、施工便道及便桥、线路警示牌、标识桩牌、地貌恢复、阴极保护、线路阴极保护配套、预制/堆管场设置等工作及所有措施工作量）；
（2）新建沿滩高新区配气站1座（主要主要遵循的标准规范：《城镇燃气设计规范（2020 年版）》（GB50028-2006）等；包括图纸内相关总图土建、工艺安装、电气工程、仪表自控、给排水及消防、通讯工程、站场露空管道（设备）防腐、埋地管道绝缘防腐、补口补伤等工作）；
（3）改造邓8井1处（主要主要遵循的标准规范：《气田集输设计规范》（GB50349－2015）等；包括图纸内相关总图土建、工艺安装、电气工程、仪表自控、埋地管道绝缘防腐、补口补伤等工作）。
（4）其他：
①负责省道、县道、河流、地下管道、光、电缆、排水沟、暗渠等穿越手续办理。
②负责地方协调工作。
③负责乙供料采购（包含甲供料以外的所有材料及辅材），以及甲供料领用、运输、卸车、保管、二次转运和甲供料余料回收退库。
④按照招标人及上级单位要求开展视频监控、现场数据采集等数字化管理工作。
⑤工程所涉及的验收配合、投产保驾、工程保修，以及工程项目相应的竣工资料编制、归档、结算、审计等工作。
（5）工程不包括：站场外电力安装工程、无损检测、PCM检测、预制防腐管道至工地堆管场长途运输、水土保持设施补偿、供水供电接口费、以及甲供材料清单包括的物资设备采购内容。
详见施工图（0版）所示。
对工程的质量，安全，工期，造价，施工场地及周边环境与生态保护全面负责。具体以合同内容为准。
2.3标段（标包）划分：
本次招标共1个标段。
2.4.工期（服务期或交货期）：100个日历天通过工程完工交接。
2.5.施工地点（服务地点或交货地点）：四川省自贡市沿滩区。
2.6.质量标准：合格。
3．投标人资格要求
*3.1.投标人具备合格有效的加载统一社会信用代码的营业执照。
*3.2.本项目：
R不接受联合体投标。
R允许分包，允许分包内容及要求：
内容：部分非主体、非关键性工作 （专业工程分包和专业作业分包）
要求：投标人须承诺：投标人依据承包合同，拟在中标后将中标项目的部分非主体工程、非关键性工作进行专业工程分包或专业作业分包的，应提前取得招标人的书面审批同意后，方可分包，并将分包单位资质、分包合同和HSE合同报施工合同发包方备案，且分包商须具有满足分包项目性质要求的资质，专业分包施工负责人（分包项目经理）具有满足分包项目性质要求的注册建造师执业资格。接受分包的单位不得再次分包或转包。具体执行招标人及其上级单位相关管理制度。
对于不具备分包条件或者不符合分包规定的，施工合同发包方有权在签订合同或者中标人提出分包要求时予以拒绝。发现中标人转包或违法分包时，可要求其改正；对于拒不改正的，可报请招标人有关部门查处，并终止合同。
*3.3.资质要求：
（1）投标人及分包商应在中国石油天然气股份有限公司工程建设承包商资源库中状态正常，且投标人在承包商资源库中载明的资质类别和等级与本项目资质要求一致。
（2）投标人须同时具有有效的以下资质：①投标人须同时具有有效的市政公用工程施工总承包一级及以上资质和石油化工总承包三级及以上资质。②中华人民共和国特种设备生产许可证：许可项目包含承压类特种设备安装或压力管道安装；许可子项目为公用管道安装GB1、工业管道安装GC1。
（3）投标人及分包商须具备有效的安全生产许可证。
（4）需提供以上资质的有效佐证资料（彩色影印件并加盖投标人公司鲜章） 。
*3.4人员资格和要求：
人员要求： ①提供项目经理、项目技术负责人、安全员的有效身份证和社保管理机构出具的社保情况证明影印件（提供近6个月的社保证明。社保管理机构盖鲜章或为在线查询打印的社保证明加盖网上查询专用章也可。）同时社保证明文件必须证明其为投标人单位人员。②其余人员应提供劳务合同或用工合同或者劳务意向书。
本单位能够派遣的管理人员资质和业绩要求如下：
| 序号 | 岗位 | 数量 | 单位 | 人员及资质要求 |
| 1 | 项目经理 | 1 | 人 |
具有一级注册建造师资质证书（市政专业及机电专业），且具备当期有效的安全生产考核合格证书 （B 证），至少具有一项自2021年1月1日起至投标截止日止，在类似工程项目担任项目经理的业绩（类似工程指：设计压力0.4MPa以上，管径DN300及以上，单项施工合同金额在400万元及以上的天然气输送钢质管道施工项目）。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 1 | 人 |
具有一级建造师资质证书（机电工程或市政专业），或油气储运或地面建设或市政或机电或石油化工或石油建设或燃气工程或城市燃气等与燃气工程建设相关专业中级及以上技术职称，2021年1月1日起至投标截止日止，在类似工程项目中担任技术负责人的业绩（类似工程指：设计压力0.4MPa以上，管径DN300及以上，单项施工合同金额在400万元及以上的天然气输送钢质管道施工项目）。 |
| 3 | 专（兼）职安全员 | 2 | 人 |
具备有效的安全生产考核合格 C 证。 |
| 4 | 施工员 | 3 | 人 |
应掌握相关规范及要求，技术熟练、经验丰富。至少具有一项自2021年1月1日起至投标截止日止，在燃气管道项目中担任施工员岗位。 |
| 5 | 质检员 | 2 | 人 |
应掌握相关规范及要求，技术熟练、经验丰富。至少具有一项自2021年1月1日起至投标截止日止，在燃气管道项目中担任质检员岗位。 |
| 6 | 资料员 | 1 | 人 | 应掌握相关规范及要求，技术熟练、经验丰富。至少具有一项自2021年1月1日起至投标截止日止，在燃气管道项目中担任资料员岗位。 |
| 7 | 造价员 | 1 | 人 |
具有各省、自治区、直辖市人力资源和社会保障行政主管部门颁发二级造价工程师或者由中国建设工程造价管理协会分颁发造价员证书。 专业为安装或者市政。 |
| 8 | 钢管焊工 | 8 | 人 |
持有质量技术监督部门颁发的特种设备作业人员证，焊接方法为焊接电弧焊+熔化极气体保护焊（SMAW+GTAW），金属类别为FeⅡ及以上，试件位置6G。其中有至少一名焊工的资格满足焊接方法为熔化极气体保护焊GTAW，金属类别为FeⅣ，管径满足D14的焊接作业。 |
| 9 | 管工 | 4 | 人 |
应掌握相关规范及要求，技术熟练、经验丰富。 |
| 10 | 防腐工 | 2 | 人 |
应掌握防腐规范及相关要求，熟悉防腐技术。 |
项目经理及技术负责人应提供人员业绩证明材料：①施工合同原件的封面、工作量、合同金额及签章页的扫描件；②完工交接证书或竣工验收报告等完工证明材料；时间以完工交接证书等证明材料中的工期时间为准。③若合同、完工证明材料无法对业绩要求（如管径、压力等级、材质等要求）以及人员职责岗位进行佐证的，还应提供设计文件、项目组成立文件、任命书等其它佐证资料。
施工员、资料员及质检员应提供人员业绩证明材料：①施工合同原件的封面、工作量及签章页的扫描件；②完工交接证书或竣工验收报告等完工证明材料；时间以完工交接证书等证明材料中的工期时间为准。③若合同、完工证明材料无法对人员职责岗位进行佐证的，还应提供项目组成立文件、任命书等其它佐证资料。
*3.5.机具设备要求：
无要求。
*3.6.业绩要求:
2021年1月1日至投标截止时间已完成不少于2个类似项目。类似项目: ①2021年1月1日起具有已完工的设计压力0.4MPa以上、管径DN300及以上、单项施工合同金额在400万元及以上的城镇燃气钢制管道工程施工项目业绩至少1项；②单项施工合同金额在50万元及以上集输站场工程改、扩建项目业绩至少1项。业绩证明材料应提供：①单项合同或单项工程委托书原件封面、工作量、金额及签章页等扫描件；合同无法对业绩要求（如项目类型、管径、压力等级、材质等要求）进行佐证的，还应提供设计文件或业主证明等其它佐证资料）；②完工交接证书等能够证明项目顺利完工的材料，时间以完工交接证书等证明材料中的工期时间为准。
*3.7.财务要求：
3.7.1投标人为资不抵债的，投标将被否决。
3.7.2需提供经审计的财务证明资料：投标人需提供2020年、2021年和2022年经会计师事务所或审计机构审计的年度财务报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务报表附注、会计师事务所营业执照页、会计师事务所执业证书页、注册会计师职业资格证书页、会计师事务所盖章页、注册会计师的签名和盖章页等组成报告的所有内容；若为事业单位投标，提供相关财务证明资料。
*3.8.信誉要求
*3.8.1 投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态；
*3.8.2 投标人2021年至投标文件递交截止之日无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和招标人历史合同履约中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格；
*3.8.3 投标人在开标当日不得存在以下情形：
（1）投标人被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。
（2）投标人、法定代表人或者负责人被人民法院在“信用中国”网站列入严重失信主体名单。
（3）开标当日被暂停或取消投标资格。
（4）投标人、拟委任的项目经理被“全国建筑市场监管公共服务平台”列入黑名单，或虽然被“全国建筑市场监管公共服务平台”列入黑名单但移除黑名单日期在投标截止时间之前的。
*3.8.4 投标人没有法律、行政法规规定的其他限制参与招投标活动的情形。
以上3.8.1-3.8.2条款投标人在投标文件中提供书面承诺，8.3条约定要求以开标当日在相应网站的查询结果为准。招标专业机构协助评标委员会将通过“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”、“全国建筑市场监管公共服务平台”和资质、资格强制要求的政府发证机关官方网站方式核查投标人信誉及所提供的证书、资料的真实性、有效性；核查投标人有无直接影响本项目履约能力的异常、有无违法违规记录等情形。
*3.9.其他要求：提交书面承诺函，承诺：（1）关于依法、依约优先支付农民工工资的,承诺应包含若中标人存在拖欠和克扣农民工工资的情形，招标人有权从应付款中扣减欠付款项并直接用于支付农民工工资。此外，投标人须承诺建立农民工工资保证金制度和专款专用账户，开立农民工工资专用账户。（2）投标人在投标期间未处于招标人及其上级单位“黄牌”、“红牌”、“黑名单”等禁入期。
以上“*”号条款，如不满足，其投标将被否决。
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标的潜在投标人，请于 2024年2月7日12:00:00至 2024年2月19日23:59:59（北京时间，下同）(请登录)下载电子招标文件。
4.2招标文件按项目售价为200元人民币／标包（标段）。
5. 投标文件的递交
投标文件递交的截止时间（投标截止时间及开标时间，下同）为2024年03月06日 时08:50:00
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：陈思颖
电话：010-82656698
手机：15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：csy@zbytb.com
