1.招标条件
本招标项目望奎县农村黑臭水体治理试点工程项目已取得望发改[2023]199号文件批复，项目业主为绥化市望奎生态环境局，建设资金来源为政府投资，出资比例为100%。本项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称：望奎县农村黑臭水体治理试点工程项目；
2.2建设地点：望奎县火箭镇厢红二村刘玉屯、正兰四村鲁家屯；
2.3建设内容：污水治理采用“管网收集+污水储池+吸污车转运”模式，黑臭水体治理采用“清淤+疏通+生态护坡”模式。厢红二村刘玉屯新建污水储池1座，新建市政管网长度为5300m，管径DN300，管材采用PE实壁管，配套吸污车1辆。清除淤泥2110.8m?，并排铺设2根DN1000 钢筋混凝土管，单根管长100m，合计200m；护坡范围内种植香蒲509.5㎡，芦苇509.5㎡，柽柳56株;正兰四村清除淤泥3509m?,铺设DN1000钢筋混凝土管,管长200m，护坡范围内种植香蒲889㎡，芦苇889㎡，柽柳43株。购置原位辅助净化设备1套。
2.4计划工期：计划开工日期2024年03月06日，计划竣工日期2024年06月30日，计划总工期116日历天。（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）；
2.5质量标准：符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准；
2.6招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的所有工作内容；
2.7标段划分：本招标项目共划分一个标段；
2.8招标控制价：10,290,333.74元。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人及其他组织；须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，能独立承担该项目的施工工作、并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。
3.2本次招标要求投标人拟派项目经理具备市政工程专业二级及以上建造师注册证书，具备有效的安全生产考核合格证书B证，且未担任其他在施建设工程项目。项目经理为本单位在职人员，提供近3个月连续缴纳职工基本养老保险承诺及证明材料（2023年10月至2023年12月，黑龙江省企业应提供社保证明的查询方式及相关信息，包括社保号、身份证号、密码、查询步骤截图或可查询条形码等；外省、市投标企业必须提供查询网址及相关信息，包括社保号、身份证号、密码、查询步骤截图或可查询条形码等以便于进行核实，国家规定的六类人员除外）。
3.3投标人拟派项目管理机构人员：投标人承诺拟派其他项目管理机构人员应符合《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规〔2023〕2号）文件规定，以不低于上述文件规定的标准数量配备项目管理机构人员，否则其投标将被否决。本项目施工项目管理机构人员满足本项目最低配备要求，技术负责人1人；施工员1人；安全员1人；质量员1人；标准员*1人；材料员*1人；机械员*1人；劳务员*1人；资料员*1人；注：①可兼任的岗位用*表示；②同一工程项目的标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员可互相兼任，也可由同一工程项目的技术负责人、施工员、质量员兼任，有关人员任职岗位不得超过2个；③同一岗位人员配备超过2人及以上的，施工单位应明确该岗位的主要负责人。
3.4本次招标不接受联合体投标。
3.5投标人须提供拟投标企业无拖欠工程款和农民工工资承诺书，以承诺投标人没有拖欠工程款和农民工工资的情形。
3.6投标人还需满足的其他条件：
3.6.1投标人及其法定代表人、拟派项目经理在近三年内没有行贿犯罪记录；（本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录，时间从投标截止日起算前三年，以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）网站公布的判决结果为准。）
3.6.2投标人及其法定代表人、拟派项目经理不得被最高人民法院在"信用中国"网站中列入失信被执行人名单，对属于失信被执行人的，其投标将被拒绝或否决。
3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.8资格审查方式：本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
4.招标文件的获取
下载时间为2024年02月03日18时00分至2024年02月08日18时00分（北京时间，下同）下载一次招标文件。
本招标项目望奎县农村黑臭水体治理试点工程项目已取得望发改[2023]199号文件批复，项目业主为绥化市望奎生态环境局，建设资金来源为政府投资，出资比例为100%。本项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称：望奎县农村黑臭水体治理试点工程项目；
2.2建设地点：望奎县火箭镇厢红二村刘玉屯、正兰四村鲁家屯；
2.3建设内容：污水治理采用“管网收集+污水储池+吸污车转运”模式，黑臭水体治理采用“清淤+疏通+生态护坡”模式。厢红二村刘玉屯新建污水储池1座，新建市政管网长度为5300m，管径DN300，管材采用PE实壁管，配套吸污车1辆。清除淤泥2110.8m?，并排铺设2根DN1000 钢筋混凝土管，单根管长100m，合计200m；护坡范围内种植香蒲509.5㎡，芦苇509.5㎡，柽柳56株;正兰四村清除淤泥3509m?,铺设DN1000钢筋混凝土管,管长200m，护坡范围内种植香蒲889㎡，芦苇889㎡，柽柳43株。购置原位辅助净化设备1套。
2.4计划工期：计划开工日期2024年03月06日，计划竣工日期2024年06月30日，计划总工期116日历天。（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）；
2.5质量标准：符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准；
2.6招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的所有工作内容；
2.7标段划分：本招标项目共划分一个标段；
2.8招标控制价：10,290,333.74元。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人及其他组织；须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，能独立承担该项目的施工工作、并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。
3.2本次招标要求投标人拟派项目经理具备市政工程专业二级及以上建造师注册证书，具备有效的安全生产考核合格证书B证，且未担任其他在施建设工程项目。项目经理为本单位在职人员，提供近3个月连续缴纳职工基本养老保险承诺及证明材料（2023年10月至2023年12月，黑龙江省企业应提供社保证明的查询方式及相关信息，包括社保号、身份证号、密码、查询步骤截图或可查询条形码等；外省、市投标企业必须提供查询网址及相关信息，包括社保号、身份证号、密码、查询步骤截图或可查询条形码等以便于进行核实，国家规定的六类人员除外）。
3.3投标人拟派项目管理机构人员：投标人承诺拟派其他项目管理机构人员应符合《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规〔2023〕2号）文件规定，以不低于上述文件规定的标准数量配备项目管理机构人员，否则其投标将被否决。本项目施工项目管理机构人员满足本项目最低配备要求，技术负责人1人；施工员1人；安全员1人；质量员1人；标准员*1人；材料员*1人；机械员*1人；劳务员*1人；资料员*1人；注：①可兼任的岗位用*表示；②同一工程项目的标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员可互相兼任，也可由同一工程项目的技术负责人、施工员、质量员兼任，有关人员任职岗位不得超过2个；③同一岗位人员配备超过2人及以上的，施工单位应明确该岗位的主要负责人。
3.4本次招标不接受联合体投标。
3.5投标人须提供拟投标企业无拖欠工程款和农民工工资承诺书，以承诺投标人没有拖欠工程款和农民工工资的情形。
3.6投标人还需满足的其他条件：
3.6.1投标人及其法定代表人、拟派项目经理在近三年内没有行贿犯罪记录；（本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录，时间从投标截止日起算前三年，以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）网站公布的判决结果为准。）
3.6.2投标人及其法定代表人、拟派项目经理不得被最高人民法院在"信用中国"网站中列入失信被执行人名单，对属于失信被执行人的，其投标将被拒绝或否决。
3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.8资格审查方式：本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
4.招标文件的获取
下载时间为2024年02月03日18时00分至2024年02月08日18时00分（北京时间，下同）下载一次招标文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：张培
电话：010-53658120
手机：13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：zhangpei@zbytb.com
下载招标公告:望奎县农村黑臭水体治理试点工程项目招标公告.pdf
