1.招标条件
本招标项目西湖苑配套用房项目室外配套工程已由银川市金凤区审批服务管理局以宁夏回族自治区企业投资项目备案证（2209-640106-17-01-872841）批准建设，项目业主为银川市金凤区空间资源城市运营管理有限公司，建设资金来自企业自筹，招标人为银川市金凤区空间资源城市运营管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况：本工程位于银川市金凤区，建设内容包括：室外道路工程、室外给水工程、室外排水工程、室外电气工程、室外采暖工程等。
2.2建设地点：项目位于银川市金凤区上海西路街道。
2.3计划工期：75日历天。计划开工日期：2024 年3月15日，计划竣工日期：2024 年5月28日。
2.4招标范围：室外道路工程、室外给水工程、室外排水工程、室外电气工程、室外采暖工程。(具体详见施工图纸、工程量清单及招标文件范围内的所有内容）。
2.5标段划分：本项目不划分标段
3.投标人资格要求
3.1施工：投标人具备独立法人资格，且同时具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程二级（含二级）及以上注册建造师执业证书（外省企业须提供一级注册建造师证），具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
3.2通过“信用中国”网站查询投标主体，被列为失信被执行人的，限制其参与投标活动。（开标当日由招标人委托的代理机构统一查询结果为准）
3.3通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年，单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起。（开标当日由招标人委托的代理机构统一查询结果为准）
3.4因违规，被建设行政主管部门清除宁夏建筑市场以及限制在银从事建筑资格的企业及建造师，不得参与本项目投标。如有以上情况弄虚作假投标者，一经发现上报上级建设行政主管部门，依据相关规定进行处理。
3.5本次招标 不接受 联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2024-1-30 至2024-2-5 23:59（北京时间，下同）下载电子版招标文件。
本招标项目西湖苑配套用房项目室外配套工程已由银川市金凤区审批服务管理局以宁夏回族自治区企业投资项目备案证（2209-640106-17-01-872841）批准建设，项目业主为银川市金凤区空间资源城市运营管理有限公司，建设资金来自企业自筹，招标人为银川市金凤区空间资源城市运营管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况：本工程位于银川市金凤区，建设内容包括：室外道路工程、室外给水工程、室外排水工程、室外电气工程、室外采暖工程等。
2.2建设地点：项目位于银川市金凤区上海西路街道。
2.3计划工期：75日历天。计划开工日期：2024 年3月15日，计划竣工日期：2024 年5月28日。
2.4招标范围：室外道路工程、室外给水工程、室外排水工程、室外电气工程、室外采暖工程。(具体详见施工图纸、工程量清单及招标文件范围内的所有内容）。
2.5标段划分：本项目不划分标段
3.投标人资格要求
3.1施工：投标人具备独立法人资格，且同时具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程二级（含二级）及以上注册建造师执业证书（外省企业须提供一级注册建造师证），具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
3.2通过“信用中国”网站查询投标主体，被列为失信被执行人的，限制其参与投标活动。（开标当日由招标人委托的代理机构统一查询结果为准）
3.3通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年，单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起。（开标当日由招标人委托的代理机构统一查询结果为准）
3.4因违规，被建设行政主管部门清除宁夏建筑市场以及限制在银从事建筑资格的企业及建造师，不得参与本项目投标。如有以上情况弄虚作假投标者，一经发现上报上级建设行政主管部门，依据相关规定进行处理。
3.5本次招标 不接受 联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2024-1-30 至2024-2-5 23:59（北京时间，下同）下载电子版招标文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：程姣
电话：010-53605906
手机：15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：chengjiao@zbytb.com
下载招标公告:西湖苑配套用房项目室外配套工程施工招标公告.pdf
