中国铁塔股份有限公司无锡市分公司惠山新城核心区地下空间等四个通信基础服务项目有线传输部分施工服务项目已具备采购条件，现公开邀请有意向的单位参加比选采购活动。
1.采购项目简介
1.1采购项目名称及项目编号：中国铁塔股份有限公司无锡市分公司惠山新城核心区地下空间等四个通信基础服务项目有线传输部分施工服务项目（项目编号：ZJZT-2024-10277）
1.2采购人：中国铁塔股份有限公司无锡市分公司
1.3
1.4采购项目资金落实情况：采购人自筹，且已落实。
1.5采购项目概况：拟采购惠山新城核心区地下空间等四个项目通信基础设施有线部分施工服务，主要工作量为：新建管道、新建机房配套、安装ODF架、布放配线光缆、安装分纤箱、综合布线（其中配线光缆商合采购甲供，其他材料乙供）等运营商配套接入服务。本项目采购预算为含税金额46.67万元，不含税金额42.12万元，其中施工费税率为9%，乙供材税率为13%。
1.6标包划分：本项目划分为4个标包。
1.7中选单位数量及中选份额：各标包中选人数量为1个，份额100%。
1.8★本项目最高参选限价：参选人以《信息通信建设工程预算定额》、《信息通信建设工程费用定额》、《信息通信建设工程概预算编制工程》（工信部通信[2016]451号）的100%作为基准价对本项目施工费部分报唯一折扣（非OFF），若出现451定额无法覆盖的施工服务，则根据施工服务对应的江苏省相关其他定额套用，最高限价为折扣（非OFF）100%，折扣（非OFF）=1-下浮率（%）。参选报价超过最高参选限价的，其参选将否决。
2.采购范围及相关要求
2.1采购范围：拟采购惠山新城核心区地下空间等四个项目通信基础设施有线部分施工服务，主要工作量为：新建管道、新建机房配套、安装ODF架、布放配线光缆、安装分纤箱、综合布线（其中配线光缆商合采购甲供，其他材料乙供）等运营商配套接入服务。
2.2项目地点：江苏省无锡市，具体以采购人指定地点为准。
2.3工期要求：自采购方确认开工之日起60日内完成并交付采购方使用。
2.4保修期：5年。
2.5质量要求：符合采购人及技术规范书要求。
2.6合同有效期：1年。
3.参选人资格要求
3.1参选人基本资格要求
3.1.1依法设立：本项目要求参选人为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。
3.1.2本项目要求参选人须具备以下资质：
（1）具备有效期内的建设行政主管部门核发的施工企业安全生产许可证；
（2）有效期内的建设行政主管部门核发的通信工程施工总承包三级及以上资质或通信工程施工总承包乙级及以上资质（注:由于目前住建部正在进行资质改革换证过渡阶段，新旧资质的等级认定标准均按住建部最新要求执行。）。
须提供有效资质证书复印件，原件备查。
3.1.3人员要求：本项目要求参选人具备以下人员至少各1人：
（1）企业主要负责人：具备通信行业主管部门颁发安全生产考核合格证书（A证）；
（2）项目经理：具备通信行业主管部门颁发的安全生产考核证书（B证）。
（3）专职安全生产管理人员：具备通信行业主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）。
须提供上述人员有效证书复印件、劳动合同或近6个月中连续3个月的社保证明。
3.1.4财务要求：参选人应能够开具增值税专用发票，并承诺中选后向采购人开具符合国家要求的增值税专用发票。
3.1.5控股及管理关系：参选人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一比选项目应答。
3.1.6自然人股东：参选人的股东为自然人，且完全一致的不同参选人，不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一比选项目应答。
3.1.7高级管理人员：参选人的高级管理人员（包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监）为同一人或存在交叉任职的不同参选人，不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一比选项目应答。
3.2参选人不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消应答资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年（2021年01月01日起）内有骗取中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）的；
（6）在最近五年（2019年01月01日起）内被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年（2019年01月01日起）内被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准）；
（9）被中国铁塔股份有限公司【总部/江苏省分公司/无锡市分公司】列入【全国/江苏省/无锡市】“禁止交易企业名单”的；
（10）被中国铁塔股份有限公司【总部/江苏省分公司/无锡市分公司】列入参选同类产品 “中国铁塔【全国级/江苏省级/无锡市】供应商黑名单”且惩戒期未满的。
（11）在本项目招采活动中串通应答的。
3.3本项目不接受联合体参选。
3.4符合法律法规规定的其他要求以及不得存在《中国铁塔股份有限公司供应商负面行为管理办法》约定的情形，已执行完或不再执行的除外。
4.资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的参选人，其应答文件将被否决。
5.比选文件的获取
5.1比选文件获取时间：2024年01月24日至2024年01月26日（北京时间，下同）（法定公休日、节假日正常发售）。
1.采购项目简介
1.1采购项目名称及项目编号：中国铁塔股份有限公司无锡市分公司惠山新城核心区地下空间等四个通信基础服务项目有线传输部分施工服务项目（项目编号：ZJZT-2024-10277）
1.2采购人：中国铁塔股份有限公司无锡市分公司
1.3
1.4采购项目资金落实情况：采购人自筹，且已落实。
1.5采购项目概况：拟采购惠山新城核心区地下空间等四个项目通信基础设施有线部分施工服务，主要工作量为：新建管道、新建机房配套、安装ODF架、布放配线光缆、安装分纤箱、综合布线（其中配线光缆商合采购甲供，其他材料乙供）等运营商配套接入服务。本项目采购预算为含税金额46.67万元，不含税金额42.12万元，其中施工费税率为9%，乙供材税率为13%。
|
标包 |
采购内容 |
不含税预算（万元） |
标包不含税预算（万元） |
标包含税预算（万元） |
|||
|
施工费（打折部分） |
施工费（不打折部分） |
安全生产费 |
乙供材 |
||||
|
1 |
惠山新城核心区地下空间改造通信基础设施有线部分施工服务，详见采购需求及技术规范书。 |
2.35 |
0.50 |
0.22 |
7.58 |
10.65 |
11.91 |
|
2 |
经开区无锡太湖城传感信息中心发展有限公司通信基础设施有线部分施工服务，详见采购需求及技术规范书。 |
5.03 |
0.92 |
0.18 |
2.86 |
8.99 |
9.91 |
|
3 |
经开区智能网联汽车产业孵化园灯塔工厂通信基础设施有线部分施工服务，详见采购需求及技术规范书。 |
6.60 |
1.26 |
0.28 |
5.78 |
13.92 |
15.4 |
|
4 |
经开区和风路规划小学通信基础设施有线部分施工服务，详见采购需求及技术规范书。 |
4.58 |
0.78 |
0.18 |
3.02 |
8.56 |
9.45 |
1.7中选单位数量及中选份额：各标包中选人数量为1个，份额100%。
1.8★本项目最高参选限价：参选人以《信息通信建设工程预算定额》、《信息通信建设工程费用定额》、《信息通信建设工程概预算编制工程》（工信部通信[2016]451号）的100%作为基准价对本项目施工费部分报唯一折扣（非OFF），若出现451定额无法覆盖的施工服务，则根据施工服务对应的江苏省相关其他定额套用，最高限价为折扣（非OFF）100%，折扣（非OFF）=1-下浮率（%）。参选报价超过最高参选限价的，其参选将否决。
2.采购范围及相关要求
2.1采购范围：拟采购惠山新城核心区地下空间等四个项目通信基础设施有线部分施工服务，主要工作量为：新建管道、新建机房配套、安装ODF架、布放配线光缆、安装分纤箱、综合布线（其中配线光缆商合采购甲供，其他材料乙供）等运营商配套接入服务。
2.2项目地点：江苏省无锡市，具体以采购人指定地点为准。
2.3工期要求：自采购方确认开工之日起60日内完成并交付采购方使用。
2.4保修期：5年。
2.5质量要求：符合采购人及技术规范书要求。
2.6合同有效期：1年。
3.参选人资格要求
3.1参选人基本资格要求
3.1.1依法设立：本项目要求参选人为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。
3.1.2本项目要求参选人须具备以下资质：
（1）具备有效期内的建设行政主管部门核发的施工企业安全生产许可证；
（2）有效期内的建设行政主管部门核发的通信工程施工总承包三级及以上资质或通信工程施工总承包乙级及以上资质（注:由于目前住建部正在进行资质改革换证过渡阶段，新旧资质的等级认定标准均按住建部最新要求执行。）。
须提供有效资质证书复印件，原件备查。
3.1.3人员要求：本项目要求参选人具备以下人员至少各1人：
（1）企业主要负责人：具备通信行业主管部门颁发安全生产考核合格证书（A证）；
（2）项目经理：具备通信行业主管部门颁发的安全生产考核证书（B证）。
（3）专职安全生产管理人员：具备通信行业主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）。
须提供上述人员有效证书复印件、劳动合同或近6个月中连续3个月的社保证明。
3.1.4财务要求：参选人应能够开具增值税专用发票，并承诺中选后向采购人开具符合国家要求的增值税专用发票。
3.1.5控股及管理关系：参选人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一比选项目应答。
3.1.6自然人股东：参选人的股东为自然人，且完全一致的不同参选人，不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一比选项目应答。
3.1.7高级管理人员：参选人的高级管理人员（包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监）为同一人或存在交叉任职的不同参选人，不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一比选项目应答。
3.2参选人不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消应答资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年（2021年01月01日起）内有骗取中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）的；
（6）在最近五年（2019年01月01日起）内被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年（2019年01月01日起）内被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准）；
（9）被中国铁塔股份有限公司【总部/江苏省分公司/无锡市分公司】列入【全国/江苏省/无锡市】“禁止交易企业名单”的；
（10）被中国铁塔股份有限公司【总部/江苏省分公司/无锡市分公司】列入参选同类产品 “中国铁塔【全国级/江苏省级/无锡市】供应商黑名单”且惩戒期未满的。
（11）在本项目招采活动中串通应答的。
3.3本项目不接受联合体参选。
3.4符合法律法规规定的其他要求以及不得存在《中国铁塔股份有限公司供应商负面行为管理办法》约定的情形，已执行完或不再执行的除外。
4.资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的参选人，其应答文件将被否决。
5.比选文件的获取
5.1比选文件获取时间：2024年01月24日至2024年01月26日（北京时间，下同）（法定公休日、节假日正常发售）。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：程姣
电话：010-53605906
手机：15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：chengjiao@zbytb.com
