本比选项目为【2024年中国电信股份有限公司泉州台商投资区分公司台商张坂、洛阳旧局两处房屋加固改造工程采购项目】（项目编号：FJZT-2024-10101），比选人为中国电信股份有限公司泉州台商投资区分公司，项目资金已落实，具备比选条件，现进行公开比选，有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人（以下简称参选人）可报名参选。
1.项目概况与采购内容
1.1项目概况
本项目采购内容包括：福建省泉州市台商张坂、洛阳旧局两处房屋加固改造工程采购项目。
项目预估金额为不含税242万元人民币【其中包括（1）泉州台商张坂模块局综合楼加固改造工程202万元（不含税，含16万元不含税预留金及不含税检测鉴定费用）；（2）泉州台商洛阳旧局加固改造工程40万元（不含税，含4万元不含税预留金及不含税检测鉴定费用）】。
1.2采购内容
本次比选的产品名称、数量及主要技术标准及要求等具体如下：
1.3★计划工期：自合同签订生效并接到建设单位通知之日起算工期，90个日历日内完成所有加固改造工程、验收合格，经检测鉴定为合格。（若工期跨过2024年春节，则原工期顺延21个日历日）。
1.4★承包方式：包工包料。
1.5★免费保修期：自验收合格之日起2年。
1.6项目地点：福建省泉州市比选人指点地点。
1.7本项目不划分分包，中选人数量1个。
1.8★本项目设置最高参选限价，最高参选限价（含税总价合计）为【（1）泉州台商张坂模块局综合楼加固改造工程202万元（不含税，含16万元不含税预留金及不含税检测鉴定费用）；（2）泉州台商洛阳旧局加固改造工程40万元（不含税，含4万元不含税预留金及不含税检测鉴定费用）】，参选人任一项参选报价高于最高参选限价的，其参选将被否决。
2.参选人资格要求
2.1参选人基本资格要求：
2.1.1参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人，合法运作并独立于比选人和比选代理机构。
2.1.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包参选或者未划分分包的同一项目参选。
2.1.3本次比选不接受联合体参选：
2.1.4本项目要求参选人同时具备以下资质：
（1）住房和城乡建设行政部门核发有效的施工企业安全生产许可证；
（2）住房和城乡建设行政部门核发有效的特种工程（结构补强）专业承包资质不分等级；
注：上述证书如已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》进行换证，则按照相应政策调整文件认定企业资质。
至参选截止时间，若企业的资质证书上注明的有效期已超期的：
1）住房城乡建设部审批核发的建设工程企业资质，按《建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔2023〕116号）执行；
2)福建省内各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质，其资质有效期按《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号）执行；
3）福建省外各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质，应提供相应资质审批部门或其上级部门发布的资质延期文件。
2.1.5本项目要求参选人具备以下人员：
（1）企业主要负责人：1名，具备住房和城乡建设主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书（A证）；
（2）项目负责人：1名，具备住房和城乡建设主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书（B证）及二级以上（含二级）注册建造师（建筑工程专业）；
（3）专职安全员：1名，具备住房和城乡建设主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书（C证）。
2.2参选人不得存在下列情形之一：
（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消参选资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年内（自2021年起，月日以参选截止时间的月日为准）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6）在最近五年内（自2019年起，月日以参选截止时间的月日为准）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年内（自2019年起，月日以参选截止时间的月日为准）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；
（9）【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施】；
（10）法律法规、比选文件限定的其他情形。
（11）被列入司法拍卖尚未被移出的。（以通过“中国电信MSS智慧法务子系统-合同管理”模块中“信用管理”查询数据为准）。
（12）近两年（自2022年起，月日以参选截止时间的月日为准）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的。
（13）被列入严重违法尚未被移出的，且严重违法行为符合上述12条情形的。（以通过“中国电信MSS智慧法务子系统-合同管理”模块中“信用管理”查询数据为准）。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。
4.比选文件获取
4.1比选文件获取时间：【2024年01月22日18时00分至2024年01月25日17时30分】。
5.参选文件的递交
5.1参选文件递交截止时间（即参选截止时间）：【2024年01月30日14时00分】。
1.项目概况与采购内容
1.1项目概况
本项目采购内容包括：福建省泉州市台商张坂、洛阳旧局两处房屋加固改造工程采购项目。
项目预估金额为不含税242万元人民币【其中包括（1）泉州台商张坂模块局综合楼加固改造工程202万元（不含税，含16万元不含税预留金及不含税检测鉴定费用）；（2）泉州台商洛阳旧局加固改造工程40万元（不含税，含4万元不含税预留金及不含税检测鉴定费用）】。
1.2采购内容
本次比选的产品名称、数量及主要技术标准及要求等具体如下：
| 序号 | 【涉及的主要评估产品品类】 | 产品名称 | 数量 |
| 1 | CP01717工程施工 | 泉州台商张坂模块局综合楼加固改造工程 | 1项 |
| 2 | 泉州台商洛阳旧局加固改造工程 | 1项 | |
| 主要技术标准及要求：以比选文件第五章技术规范书要求为准。 | |||
1.3★计划工期：自合同签订生效并接到建设单位通知之日起算工期，90个日历日内完成所有加固改造工程、验收合格，经检测鉴定为合格。（若工期跨过2024年春节，则原工期顺延21个日历日）。
1.4★承包方式：包工包料。
1.5★免费保修期：自验收合格之日起2年。
1.6项目地点：福建省泉州市比选人指点地点。
1.7本项目不划分分包，中选人数量1个。
1.8★本项目设置最高参选限价，最高参选限价（含税总价合计）为【（1）泉州台商张坂模块局综合楼加固改造工程202万元（不含税，含16万元不含税预留金及不含税检测鉴定费用）；（2）泉州台商洛阳旧局加固改造工程40万元（不含税，含4万元不含税预留金及不含税检测鉴定费用）】，参选人任一项参选报价高于最高参选限价的，其参选将被否决。
2.参选人资格要求
2.1参选人基本资格要求：
2.1.1参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人，合法运作并独立于比选人和比选代理机构。
2.1.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包参选或者未划分分包的同一项目参选。
2.1.3本次比选不接受联合体参选：
2.1.4本项目要求参选人同时具备以下资质：
（1）住房和城乡建设行政部门核发有效的施工企业安全生产许可证；
（2）住房和城乡建设行政部门核发有效的特种工程（结构补强）专业承包资质不分等级；
注：上述证书如已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》进行换证，则按照相应政策调整文件认定企业资质。
至参选截止时间，若企业的资质证书上注明的有效期已超期的：
1）住房城乡建设部审批核发的建设工程企业资质，按《建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔2023〕116号）执行；
2)福建省内各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质，其资质有效期按《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号）执行；
3）福建省外各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质，应提供相应资质审批部门或其上级部门发布的资质延期文件。
2.1.5本项目要求参选人具备以下人员：
（1）企业主要负责人：1名，具备住房和城乡建设主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书（A证）；
（2）项目负责人：1名，具备住房和城乡建设主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书（B证）及二级以上（含二级）注册建造师（建筑工程专业）；
（3）专职安全员：1名，具备住房和城乡建设主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书（C证）。
2.2参选人不得存在下列情形之一：
（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消参选资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年内（自2021年起，月日以参选截止时间的月日为准）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6）在最近五年内（自2019年起，月日以参选截止时间的月日为准）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年内（自2019年起，月日以参选截止时间的月日为准）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；
（9）【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施】；
（10）法律法规、比选文件限定的其他情形。
（11）被列入司法拍卖尚未被移出的。（以通过“中国电信MSS智慧法务子系统-合同管理”模块中“信用管理”查询数据为准）。
（12）近两年（自2022年起，月日以参选截止时间的月日为准）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的。
（13）被列入严重违法尚未被移出的，且严重违法行为符合上述12条情形的。（以通过“中国电信MSS智慧法务子系统-合同管理”模块中“信用管理”查询数据为准）。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。
4.比选文件获取
4.1比选文件获取时间：【2024年01月22日18时00分至2024年01月25日17时30分】。
5.参选文件的递交
5.1参选文件递交截止时间（即参选截止时间）：【2024年01月30日14时00分】。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：张培
电话：010-53658120
手机：13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：zhangpei@zbytb.com
