1.项目概况与采购内容
1.1项目概况：中国电信股份有限公司湘潭县分公司2024年乡镇派出所信息化建设技术服务项目。
1.2项目预估金额：人民币130000.00元（含税）。
1.3采购内容及分包划分情况：
1.3.1采购内容：技术集成服务包含乡镇派出所信息化建设，云存储平台服务器集成服务。具体内容详见第五章 技术规范书。
1.3.2分包划分情况：本项目不划分分包，选取一名中选人。
1.3.3服务区域：湖南省湘潭县。
1.3.44工期：30个日历日。
1.3.5质量要求：合格，符合国家和中国电信相关规范要求。
1.3.6合同有效期：自合同签订之日起一年。
1.4本项目设置最高参选限价，最高参选限价为【130000.00元（含税）】，参选人参选报价高于最高参选限价的，其参选将被否决。
2.参选人资格要求
2.1参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于比选人和比选代理机构。
★2.2项目要求参选人具备以下资质：
2.2.1具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；
2.2.2具备住房和城乡建设部核发的通信工程施工总承包三级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，资质证书处于有效期内，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；
注：如已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定取得新资质证书的，资质相应等级对应上述要求。
2.2.3参选人须提供近三年内2021年01月01日（合同签订日期）至参选截止时间止的相关业绩至少一份（须提供合同关键页复印件，关键页包括合同名称、采购内容、采购金额、甲乙方信息、签订日期、签字盖章，时效以合同签订日期为准；如为框架协议，同时还需提供对应订单，订单需体现与框架协议的对应关系、采购内容、订单金额、甲乙方信息、签订日期，时效以订单为准，原件备查）；
2.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包（标包）比选或者未划分分包（标包）的同一项目比选。
2.4本项目不接受联合体参选。
2.5法律法规规定的其他要求。
2.6参选人不得存在下列情形之一：
（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消投标/参选资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年内（参选文件递交截止日期起，上溯至3年前的同月同日）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6）在最近五年内（参选文件递交截止日期起，上溯至5年前的同月同日）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年内（参选文件递交截止日期起，上溯至5年前的同月同日）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；
（9）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施。
参选人是代理商的，本条所指的参选人也包括其所代理的制造商；联合体参选的，联合体成员均不得存在上述任一情形。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。
4.比选文件的获取
4.1比选文件获取时间：【2024年01月18日08时30分00秒至2024年01月22日17时30分00秒】（北京时间，下同）。
1.1项目概况：中国电信股份有限公司湘潭县分公司2024年乡镇派出所信息化建设技术服务项目。
1.2项目预估金额：人民币130000.00元（含税）。
1.3采购内容及分包划分情况：
1.3.1采购内容：技术集成服务包含乡镇派出所信息化建设，云存储平台服务器集成服务。具体内容详见第五章 技术规范书。
1.3.2分包划分情况：本项目不划分分包，选取一名中选人。
1.3.3服务区域：湖南省湘潭县。
1.3.44工期：30个日历日。
1.3.5质量要求：合格，符合国家和中国电信相关规范要求。
1.3.6合同有效期：自合同签订之日起一年。
1.4本项目设置最高参选限价，最高参选限价为【130000.00元（含税）】，参选人参选报价高于最高参选限价的，其参选将被否决。
2.参选人资格要求
2.1参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于比选人和比选代理机构。
★2.2项目要求参选人具备以下资质：
2.2.1具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；
2.2.2具备住房和城乡建设部核发的通信工程施工总承包三级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，资质证书处于有效期内，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；
注：如已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定取得新资质证书的，资质相应等级对应上述要求。
2.2.3参选人须提供近三年内2021年01月01日（合同签订日期）至参选截止时间止的相关业绩至少一份（须提供合同关键页复印件，关键页包括合同名称、采购内容、采购金额、甲乙方信息、签订日期、签字盖章，时效以合同签订日期为准；如为框架协议，同时还需提供对应订单，订单需体现与框架协议的对应关系、采购内容、订单金额、甲乙方信息、签订日期，时效以订单为准，原件备查）；
2.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包（标包）比选或者未划分分包（标包）的同一项目比选。
2.4本项目不接受联合体参选。
2.5法律法规规定的其他要求。
2.6参选人不得存在下列情形之一：
（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消投标/参选资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年内（参选文件递交截止日期起，上溯至3年前的同月同日）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6）在最近五年内（参选文件递交截止日期起，上溯至5年前的同月同日）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年内（参选文件递交截止日期起，上溯至5年前的同月同日）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；
（9）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施。
参选人是代理商的，本条所指的参选人也包括其所代理的制造商；联合体参选的，联合体成员均不得存在上述任一情形。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。
4.比选文件的获取
4.1比选文件获取时间：【2024年01月18日08时30分00秒至2024年01月22日17时30分00秒】（北京时间，下同）。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：陈思颖
电话：010-82656698
手机：15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：csy@zbytb.com
