1. 项目概况与采购内容
1.1 项目概况：
1.1.1比选人：中国电信股份有限公司重庆分公司。
1.1.2采购方式：公开比选。
1.1.3资格审查方式：资格后审。
1.1.4建设地点：重庆市两江新区水土高新技术产业园A09-1/01地块。
1.1.5采购预估金额：364122.79元（含税）。
1.1.6工期要求：45个日历日，合同工期的起计日以比选人发出的书面通知为准，完工以本工程通过竣工验收日期为准。
1.1.7质量标准：达国家现行规范、标准的合格要求。
1.1.8承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收的包干方式组织施工，承包本工程，不得转包。
1.1.9工程承包范围：本工程设计图纸及图说范围内全部工作内容，具体详见设计图纸，同时包括（但不限于）图纸会审纪要、图纸优化纪要、设计变更等。
1.1.10计划开工日期：以开工令为准。
1.1.11质量缺限责任期：为本工程竣工验收合格之日起不低于两年。
1.2 采购内容及分包（标包）划分情况： 不划分 。
1.2.1采购内容：比选范围包括但不限以下工程内容，具体内容以工程量清单和施工图为准：
（1）机房区和空调区之间轻质隔断墙制安。
（2）电力室地面做水性环氧砂浆地坪；空调区地面防水及水性环氧砂浆地坪；
（3）地面防静电的处理；机房照明灯具及插座安装；
（4）电力室空调风管的制安；
（5）原挡水门槛的拆除和恢复；
（6）原有设施及设备的保护；
1.2.2涉及的主要评估产品品类：
1.3 ★本项目设置总价最高限价。总价最高限价为364122.79元（含税），含安全文明施工费暂定金额（不含税）为11155.99元。参选人所报参选总价不得超过最高限价，否则作否决参选处理。
2. 参选人资格要求
2.1 参选人基本资格要求：
（1）参选人应为在中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于比选人和比选代理机构。提供有效的行政管理部门登记的主体资格证件（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）。法人下属不具备法人资格的分支机构参与参选的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权，并提供具有法人资格的总公司的主体资格证件扫描件。
（2）参选人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包（标包）参选或者未划分分包（标包）的同一项目参选。
（3）不允许联合体参加比选。
（4）参选人须承诺为本项目开具增值税专用发票。
（5）资质证书：参选人须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包乙级（二级）及以上资质或建筑工程施工总承包乙级（三级）及以上资质或施工综合资质。
提供证书扫描件，市外建筑施工企业参与本项目须按照“渝建发【2016】22 号”文执行：《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》在有效期内的，提供《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》扫描件；原《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》有效期已满或新入渝的市外建筑施工企业须按照“渝建发【2016】22 号”文的要求办理入渝信息报送，并在唱价现场查询入渝信息内容（查询网址：重庆建设工程信息网http://jsgl.zfcxjw.cq.gov.cn:6087），查询结果报评审委员会评审。
（6）安全生产条件：参选人须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，企业主要负责人具有相应建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证A证（企业名称为参选单位名称），提供相应证书扫描件，评委有权对相应证书进行核验，如存在不实不予认可。
（7）项目团队：参选人须为本项目配备项目经理1人、项目技术负责人1人、施工员至少1人、安全员至少1人、质量员至少1人、特种作业人员至少2人。
a）项目经理须具备建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证B证（扫描件）。
项目经理须具备二级及以上注册建造师执业资格（专业为建筑工程），提供项目经理身份证扫描件，相关建造师资质证书的证明材料（如电子证照或相关官方网站查询截图等）。
b）项目技术负责人应具有工程类中级及以上职称，项目技术负责人应附职称证、身份证（扫描件）。
c）参选人须为本项目配备施工员至少1人、安全员至少1人、质量员至少1人，施工员、质量员须附上岗证书、身份证；安全员须附建设行政主管部门颁发的“安全生产考核合格证C证”、身份证（扫描件）。
d）特种作业人员至少2人，至少一人须具备特种作业证（电工证）、至少一人须具备特种作业证（登高证），提供身份证及特种作业证扫描件。
注：
①人员不得兼任，如人员兼任，不予认可。以上所有人员须提供社保局出具的2023年10月1日之后任意一个月的社保证明，其中项目经理、项目技术负责人、安全员必须由参选单位缴纳社保，其他人员如为第三方公司代缴社保，则还须提供第三方公司与参选人的代缴协议或类似证明，不提供则对应的人员不计入其内。
2.2 参选人不得存在下列情形之一：
（1） 为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2） 被依法暂停或取消投标/参选资格的；
（3） 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5） 在最近三年内（自2021年1月18日起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6） 在最近五年内（自2019年1月18日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7） 在最近五年内（自2019年1月18日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8） 近两年（自2022年1月18日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；
（9） 被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；已执行完毕或不再执行的除外；
（10） 为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（11） 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（12） 为本比选项目的代建人；
（13） 为本比选项目的比选代理机构；
（14） 与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人；
（15） 与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系；
（16） 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（17） 其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施；
（18） 法律法规、比选文件限定的其他情形。
2.3 参选产品资格要求：/
2.4参选产品制造商资格要求： / 。
2.5参选人提供“电信公司员工及其亲属在参选单位参与经营情况说明”，如实说明情况，并不存在本项目涉及的电信员工及其亲属在参选单位参与经营。
2.6法律法规规定的其他要求。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。
4. 比选文件获取
4.1 比选文件获取时间：2024年1月12日17时00分至2024年1月16日17时00分（北京时间，下同）。
1.1 项目概况：
1.1.1比选人：中国电信股份有限公司重庆分公司。
1.1.2采购方式：公开比选。
1.1.3资格审查方式：资格后审。
1.1.4建设地点：重庆市两江新区水土高新技术产业园A09-1/01地块。
1.1.5采购预估金额：364122.79元（含税）。
1.1.6工期要求：45个日历日，合同工期的起计日以比选人发出的书面通知为准，完工以本工程通过竣工验收日期为准。
1.1.7质量标准：达国家现行规范、标准的合格要求。
1.1.8承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收的包干方式组织施工，承包本工程，不得转包。
1.1.9工程承包范围：本工程设计图纸及图说范围内全部工作内容，具体详见设计图纸，同时包括（但不限于）图纸会审纪要、图纸优化纪要、设计变更等。
1.1.10计划开工日期：以开工令为准。
1.1.11质量缺限责任期：为本工程竣工验收合格之日起不低于两年。
1.2 采购内容及分包（标包）划分情况： 不划分 。
1.2.1采购内容：比选范围包括但不限以下工程内容，具体内容以工程量清单和施工图为准：
（1）机房区和空调区之间轻质隔断墙制安。
（2）电力室地面做水性环氧砂浆地坪；空调区地面防水及水性环氧砂浆地坪；
（3）地面防静电的处理；机房照明灯具及插座安装；
（4）电力室空调风管的制安；
（5）原挡水门槛的拆除和恢复；
（6）原有设施及设备的保护；
1.2.2涉及的主要评估产品品类：
|
序号 |
涉及的主要评估产品品类 |
|
1 |
工程施工 |
1.3 ★本项目设置总价最高限价。总价最高限价为364122.79元（含税），含安全文明施工费暂定金额（不含税）为11155.99元。参选人所报参选总价不得超过最高限价，否则作否决参选处理。
2. 参选人资格要求
2.1 参选人基本资格要求：
（1）参选人应为在中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于比选人和比选代理机构。提供有效的行政管理部门登记的主体资格证件（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）。法人下属不具备法人资格的分支机构参与参选的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权，并提供具有法人资格的总公司的主体资格证件扫描件。
（2）参选人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包（标包）参选或者未划分分包（标包）的同一项目参选。
（3）不允许联合体参加比选。
（4）参选人须承诺为本项目开具增值税专用发票。
（5）资质证书：参选人须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包乙级（二级）及以上资质或建筑工程施工总承包乙级（三级）及以上资质或施工综合资质。
提供证书扫描件，市外建筑施工企业参与本项目须按照“渝建发【2016】22 号”文执行：《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》在有效期内的，提供《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》扫描件；原《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》有效期已满或新入渝的市外建筑施工企业须按照“渝建发【2016】22 号”文的要求办理入渝信息报送，并在唱价现场查询入渝信息内容（查询网址：重庆建设工程信息网http://jsgl.zfcxjw.cq.gov.cn:6087），查询结果报评审委员会评审。
（6）安全生产条件：参选人须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，企业主要负责人具有相应建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证A证（企业名称为参选单位名称），提供相应证书扫描件，评委有权对相应证书进行核验，如存在不实不予认可。
（7）项目团队：参选人须为本项目配备项目经理1人、项目技术负责人1人、施工员至少1人、安全员至少1人、质量员至少1人、特种作业人员至少2人。
a）项目经理须具备建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证B证（扫描件）。
项目经理须具备二级及以上注册建造师执业资格（专业为建筑工程），提供项目经理身份证扫描件，相关建造师资质证书的证明材料（如电子证照或相关官方网站查询截图等）。
b）项目技术负责人应具有工程类中级及以上职称，项目技术负责人应附职称证、身份证（扫描件）。
c）参选人须为本项目配备施工员至少1人、安全员至少1人、质量员至少1人，施工员、质量员须附上岗证书、身份证；安全员须附建设行政主管部门颁发的“安全生产考核合格证C证”、身份证（扫描件）。
d）特种作业人员至少2人，至少一人须具备特种作业证（电工证）、至少一人须具备特种作业证（登高证），提供身份证及特种作业证扫描件。
注：
①人员不得兼任，如人员兼任，不予认可。以上所有人员须提供社保局出具的2023年10月1日之后任意一个月的社保证明，其中项目经理、项目技术负责人、安全员必须由参选单位缴纳社保，其他人员如为第三方公司代缴社保，则还须提供第三方公司与参选人的代缴协议或类似证明，不提供则对应的人员不计入其内。
2.2 参选人不得存在下列情形之一：
（1） 为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2） 被依法暂停或取消投标/参选资格的；
（3） 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5） 在最近三年内（自2021年1月18日起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6） 在最近五年内（自2019年1月18日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7） 在最近五年内（自2019年1月18日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8） 近两年（自2022年1月18日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；
（9） 被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；已执行完毕或不再执行的除外；
（10） 为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（11） 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（12） 为本比选项目的代建人；
（13） 为本比选项目的比选代理机构；
（14） 与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人；
（15） 与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系；
（16） 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（17） 其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施；
（18） 法律法规、比选文件限定的其他情形。
2.3 参选产品资格要求：/
2.4参选产品制造商资格要求： / 。
2.5参选人提供“电信公司员工及其亲属在参选单位参与经营情况说明”，如实说明情况，并不存在本项目涉及的电信员工及其亲属在参选单位参与经营。
2.6法律法规规定的其他要求。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。
4. 比选文件获取
4.1 比选文件获取时间：2024年1月12日17时00分至2024年1月16日17时00分（北京时间，下同）。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：陈思颖
电话：010-82656698
手机：15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：csy@zbytb.com
