1.项目概况与采购内容
1.1项目概况
项目概况：本项目为2024年中国电信股份有限公司莆田分公司房屋修缮施工集中采购项目，项目不含税预估金额为350万元人民币。项目主要为房屋修缮施工服务，采购内容为房屋修缮所涉及的材料采购、施工工程量、搬运费、材料损耗费、增值税费等，并按包工包料方式承包。
1.2采购内容
本次比选的产品名称、及主要技术标准及要求具体如下：
(请登录)
1.3本次集中比选合同有效期为：自合同正式签订之日起2年或框架份额使用完毕为止。
★1.4免费保修期：自单项项目验收合格之日起至少1年（屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为自单项项目验收合格之日起至少5年）。
★1.5计划工期：各单项工程工期以实际委托订单为准。
★1.6实施地点：莆田市比选人指定地点。
★1.7工程质量要求：工程质量要求达到国家装饰装修工程验收合格标准及以上。
1.8本项目划分分包，共划分为3个分包，分包号、分包名称（实施地域）、预估金额、中选人数量、中选人份额比例如下表所示：
本项目允许参选人同时中选的最多分包数为【1】个。
中选人份额=中选人实施区域采购预估含税金额采购预估含税金额【采购预估不含税金额*（1+参选人应答税率）】（未折扣）*最高限价折扣。
注：无论参选人欲投递哪个分包，均需在“中国电信电子采购系统”报名公共分包，并在该分包上传相应的商务技术文件，所有分包均使用此公共分包上传的商务技术文件，公共分包唱价仅为了导入商务技术文件。报价文件在相应分包分别上传。
1.9本项目设置最高参选限价，最高参选限价（折扣系数）为【100】%，参选人参选报价高于最高参选限价的，其参选将被否决。
2.参选人资格要求（分包1至3均适用）
2.1参选人基本资格要求：
2.1.1参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人，合法运作并独立于比选人和比选代理机构。
2.1.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包参选或者未划分分包的同一项目参选。
2.1.3本次比选不接受联合体参选。
2.1.4参选人需具备住房和城乡建设主管部门核发有效施工企业安全生产许可证。
2.1.5参选人需具备建设行政主管部门核发有效的建筑装修装饰工程专业承包资质二级或以上或建筑工程施工总承包三级或以上。
注：上述证书如已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》进行换证，则按照相应政策调整文件认定企业资质。
至参选截止时间，若企业的资质证书上注明的有效期已超期的：
1）住房城乡建设部审批核发的建设工程企业资质，按《建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔2023〕116号）执行；
2)福建省内各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质，其资质有效期按《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号）执行；
3）福建省外各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质，应提供相应资质审批部门或其上级部门发布的资质延期文件。
评审依据：资质证书扫描件（若工程资质证书已在相应主管部门核准通过且尚未发放新证的，需提供主管部门核准证明材料扫描件）。
2.1.6本项目要求参选人具备以下人员：
（1）企业主要负责人：1名，具备【住房和城乡建设主管部门】颁发有效的安全生产考核合格证书（A证）；
（2）项目负责人：1名，具备【住房和城乡建设主管部门】颁发有效的安全生产考核合格证书（B证））及二级以上（含二级）注册建造师（建筑工程专业）；
（3）专职安全员：1名，具备【住房和城乡建设主管部门】颁发有效的安全生产考核合格证书（C证）。
2.2参选人不得存在下列情形之一：
（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消投标/参选资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年内（自2021年起，月日以参选截止时间的月日为准）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中选/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6）在最近五年内（自2019年起，月日以参选截止时间的月日为准）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年内（自2019年起，月日以参选截止时间的月日为准）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（9）为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（11）为本比选项目的代建人；
（12）为本比选项目的比选代理机构；
（13）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人；
（14）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系；
（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（16）【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施。】
（17）法律法规、比选文件限定的其他情形。
（18）近两年（自2022年起,月日以参选截止时间的月日为准）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。
4.比选文件获取
4.1比选文件获取时间：【2024年1月9日17时30分至2024年1月19日17时30分】。
1.1项目概况
项目概况：本项目为2024年中国电信股份有限公司莆田分公司房屋修缮施工集中采购项目，项目不含税预估金额为350万元人民币。项目主要为房屋修缮施工服务，采购内容为房屋修缮所涉及的材料采购、施工工程量、搬运费、材料损耗费、增值税费等，并按包工包料方式承包。
1.2采购内容
本次比选的产品名称、及主要技术标准及要求具体如下：
| 序号 | 【涉及的主要评估产品品类】 | 产品名称 | 备注 |
| 1 | CP01717工程施工 | 土建施工服务 | |
| 主要技术标准及要求：以第五章技术规范书要求为准 | |||
1.3本次集中比选合同有效期为：自合同正式签订之日起2年或框架份额使用完毕为止。
★1.4免费保修期：自单项项目验收合格之日起至少1年（屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为自单项项目验收合格之日起至少5年）。
★1.5计划工期：各单项工程工期以实际委托订单为准。
★1.6实施地点：莆田市比选人指定地点。
★1.7工程质量要求：工程质量要求达到国家装饰装修工程验收合格标准及以上。
1.8本项目划分分包，共划分为3个分包，分包号、分包名称（实施地域）、预估金额、中选人数量、中选人份额比例如下表所示：
| 分包号 | 分包名称（实施地域） | 预估金额（不含税，万元） | 中选人数量（个） | 中选人份额比例 |
| 1 | 城厢、荔城、涵江 | 189 | 1 | 100% |
| 2 | 仙游 | 98 | 1 | 100% |
| 3 | 秀屿 | 63 | 1 | 100% |
中选人份额=中选人实施区域采购预估含税金额采购预估含税金额【采购预估不含税金额*（1+参选人应答税率）】（未折扣）*最高限价折扣。
注：无论参选人欲投递哪个分包，均需在“中国电信电子采购系统”报名公共分包，并在该分包上传相应的商务技术文件，所有分包均使用此公共分包上传的商务技术文件，公共分包唱价仅为了导入商务技术文件。报价文件在相应分包分别上传。
1.9本项目设置最高参选限价，最高参选限价（折扣系数）为【100】%，参选人参选报价高于最高参选限价的，其参选将被否决。
2.参选人资格要求（分包1至3均适用）
2.1参选人基本资格要求：
2.1.1参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人，合法运作并独立于比选人和比选代理机构。
2.1.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包参选或者未划分分包的同一项目参选。
2.1.3本次比选不接受联合体参选。
2.1.4参选人需具备住房和城乡建设主管部门核发有效施工企业安全生产许可证。
2.1.5参选人需具备建设行政主管部门核发有效的建筑装修装饰工程专业承包资质二级或以上或建筑工程施工总承包三级或以上。
注：上述证书如已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》进行换证，则按照相应政策调整文件认定企业资质。
至参选截止时间，若企业的资质证书上注明的有效期已超期的：
1）住房城乡建设部审批核发的建设工程企业资质，按《建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔2023〕116号）执行；
2)福建省内各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质，其资质有效期按《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号）执行；
3）福建省外各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质，应提供相应资质审批部门或其上级部门发布的资质延期文件。
评审依据：资质证书扫描件（若工程资质证书已在相应主管部门核准通过且尚未发放新证的，需提供主管部门核准证明材料扫描件）。
2.1.6本项目要求参选人具备以下人员：
（1）企业主要负责人：1名，具备【住房和城乡建设主管部门】颁发有效的安全生产考核合格证书（A证）；
（2）项目负责人：1名，具备【住房和城乡建设主管部门】颁发有效的安全生产考核合格证书（B证））及二级以上（含二级）注册建造师（建筑工程专业）；
（3）专职安全员：1名，具备【住房和城乡建设主管部门】颁发有效的安全生产考核合格证书（C证）。
2.2参选人不得存在下列情形之一：
（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消投标/参选资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年内（自2021年起，月日以参选截止时间的月日为准）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中选/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6）在最近五年内（自2019年起，月日以参选截止时间的月日为准）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年内（自2019年起，月日以参选截止时间的月日为准）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（9）为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（11）为本比选项目的代建人；
（12）为本比选项目的比选代理机构；
（13）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人；
（14）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系；
（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（16）【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施。】
（17）法律法规、比选文件限定的其他情形。
（18）近两年（自2022年起,月日以参选截止时间的月日为准）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。
4.比选文件获取
4.1比选文件获取时间：【2024年1月9日17时30分至2024年1月19日17时30分】。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：张培
电话：010-53658120
手机：13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：zhangpei@zbytb.com
