一、项目概况和采购范围
1、项目概况：杭宁高速太湖服务区、嵊州服务区新建充电桩项目EPC总承包工程。
标段划分：本项目共一标段。
预算金额：共2235760元（其中暂列金为20万元）
项目实施地点和时间：杭宁高速太湖服务区、嵊州服务区
工期：合同签订后40天完成施工，60天完成竣工验收。
2、采购内容和范围:
包含项目施工图设计、低压配电设施采购和施工（不含充电桩设备、低压电缆采购和施工）、设备基础、电缆套管、管沟等土建施工、以及防撞设施、照明设施、监控设施、标识标线等配套辅助设施施工。
3、☑计划工期：合同签订后40天完成施工，60天完成竣工验收。
¨交货期: /
¨服务期限:/
4、☑施工质量要求:工程质量符合技术协议，以及国家、行业标准的要求（包括但不限于DL/T 5106-2017《跨越电力线路架线施工规程》、DL 409-1991《电业安全工作规程(电力线路部分)》、DL/T 5161.10-2018《电气装置安装工程质量检验及评定规程》、GB 50061-2010《66kV及以下架空电力线路设计规范》、GB 50173-2014 《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》、DL/T 1122-2009《架空输电线路外绝缘配置技术导则》、DL/T 1676-2016《交流输电线路用避雷器选用导则》、DL/T 284-2021《输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母》、GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》及其不时更新的版本）的要求。如技术协议与国家标准或行业标准不一致的，以较高标准为准。
发包人有权安排监理单位以及发包人的指定代表在项目的建设过程中进行监督、检查，承包人应当接受发包人的前述巡查。承包人在分部分项工程施工过程中应履行报验义务，如发生进场设备及材料、隐蔽工程或工序转换未经报验擅自施工的，发包人有权要求承包人停工纠正。如需要第三方检测确认的须经发包人确认的第三方检测机构出具检测合格报告后方可恢复施工。由此停工造成的损失及第三方检测费用，均由承包人承担。
¨货物质量标准或主要技术性能指标: /
¨服务质量要求或服务标准: /
5、其他： /
二、承包商资格要求
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的☑法人 ¨非法人组织 ¨自然人，同时还应具备如下条件：
☑（1）资质要求：独立法人、注册资金不低于1000万元，电力工程总承包三级及以上
☑（2）业绩要求：2020年以来至少完成过1项单项合同金额在100万元（含）以上的充电站施工承包项目或200万元（含）的输配电项目施工承包业绩（提供合同协议书复印件、竣工验收证书或业主出具的竣工证明，上述两个缺一不可）
☑（3）项目负责人要求：委派的项目负责人的有效资质证书（要求项目经理具有机电二级及及以上执业证书、B证）
☑（4）信誉要求: 近三年内（自2020年1月1日至投标截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准，时间以法院判决书判决日期为准）（供应商提供中国裁判文书网对应页面截图，未提供的，以采购人查询的中国裁判文书网结果为准）。
（5）其他要求：/
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。
3、本次项目¨接受 ☑不接受联合体参加采购活动。联合体投标的，应满足下列要求：/
4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。
5、其他：/
三、采购文件的获取
1、采购文件网上下载时间：2024年1月5日13时00分至2024年1月7日13时00分（北京时间，下同）。
1、项目概况：杭宁高速太湖服务区、嵊州服务区新建充电桩项目EPC总承包工程。
标段划分：本项目共一标段。
预算金额：共2235760元（其中暂列金为20万元）
项目实施地点和时间：杭宁高速太湖服务区、嵊州服务区
工期：合同签订后40天完成施工，60天完成竣工验收。
2、采购内容和范围:
包含项目施工图设计、低压配电设施采购和施工（不含充电桩设备、低压电缆采购和施工）、设备基础、电缆套管、管沟等土建施工、以及防撞设施、照明设施、监控设施、标识标线等配套辅助设施施工。
3、☑计划工期：合同签订后40天完成施工，60天完成竣工验收。
¨交货期: /
¨服务期限:/
4、☑施工质量要求:工程质量符合技术协议，以及国家、行业标准的要求（包括但不限于DL/T 5106-2017《跨越电力线路架线施工规程》、DL 409-1991《电业安全工作规程(电力线路部分)》、DL/T 5161.10-2018《电气装置安装工程质量检验及评定规程》、GB 50061-2010《66kV及以下架空电力线路设计规范》、GB 50173-2014 《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》、DL/T 1122-2009《架空输电线路外绝缘配置技术导则》、DL/T 1676-2016《交流输电线路用避雷器选用导则》、DL/T 284-2021《输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母》、GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》及其不时更新的版本）的要求。如技术协议与国家标准或行业标准不一致的，以较高标准为准。
发包人有权安排监理单位以及发包人的指定代表在项目的建设过程中进行监督、检查，承包人应当接受发包人的前述巡查。承包人在分部分项工程施工过程中应履行报验义务，如发生进场设备及材料、隐蔽工程或工序转换未经报验擅自施工的，发包人有权要求承包人停工纠正。如需要第三方检测确认的须经发包人确认的第三方检测机构出具检测合格报告后方可恢复施工。由此停工造成的损失及第三方检测费用，均由承包人承担。
¨货物质量标准或主要技术性能指标: /
¨服务质量要求或服务标准: /
5、其他： /
二、承包商资格要求
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的☑法人 ¨非法人组织 ¨自然人，同时还应具备如下条件：
☑（1）资质要求：独立法人、注册资金不低于1000万元，电力工程总承包三级及以上
☑（2）业绩要求：2020年以来至少完成过1项单项合同金额在100万元（含）以上的充电站施工承包项目或200万元（含）的输配电项目施工承包业绩（提供合同协议书复印件、竣工验收证书或业主出具的竣工证明，上述两个缺一不可）
☑（3）项目负责人要求：委派的项目负责人的有效资质证书（要求项目经理具有机电二级及及以上执业证书、B证）
☑（4）信誉要求: 近三年内（自2020年1月1日至投标截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准，时间以法院判决书判决日期为准）（供应商提供中国裁判文书网对应页面截图，未提供的，以采购人查询的中国裁判文书网结果为准）。
（5）其他要求：/
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。
3、本次项目¨接受 ☑不接受联合体参加采购活动。联合体投标的，应满足下列要求：/
4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。
5、其他：/
三、采购文件的获取
1、采购文件网上下载时间：2024年1月5日13时00分至2024年1月7日13时00分（北京时间，下同）。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：张培
电话：010-53658120
手机：13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：zhangpei@zbytb.com
